消防合同范文集合7篇

　　隨著時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的消防合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

消防合同 篇1

　　20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

　　【分歧】

　　案件審理過程中，存在兩種不同意見：

　　第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔賠償責任。

　　第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應(yīng)當按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應(yīng)當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

　　【律師評析】

　　同意第二種意見。

　　根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復(fù)>》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓�安消防機構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標準進行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。

　　雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的'必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應(yīng)當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。

　　最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

消防合同 篇2

　　方:

　　乙方：___________ 庫房號：_____________

　　為加強庫房及庫區(qū)的消防安全管理，避免因發(fā)生火災(zāi)造成公共及私人的財產(chǎn)損失，特制訂本協(xié)議，請租賃商戶按照本協(xié)議執(zhí)行。內(nèi)容如下：

　　庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈、和超過60w以上的白熾燈等高溫照明燈具，庫房提倡使用安全防爆燈。燈具應(yīng)安裝固定在庫房走道的頂部，燈具距離貨垛、貨架應(yīng)大于50厘米（燈具下方50厘米范圍內(nèi)不允許擺放貨物）。

　　庫房內(nèi)嚴禁私接亂拉臨時電源線，嚴禁在庫房頂內(nèi)架設(shè)線路，并做到人走燈滅。

　　庫房內(nèi)不準安裝使用：電熨斗、電爐、電熱杯、電烙鐵等電熱器具。

　　庫區(qū)為重點防火部位，嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁私自使用蠟燭等明火照明及作業(yè)。

　　庫房內(nèi)嚴禁住宿，嚴禁在庫區(qū)公共通道內(nèi)堆放貨物。

　　庫房租賃戶應(yīng)對自己庫房內(nèi)的貨物自行投保。

　　庫房租賃戶必須服從庫區(qū)管理人員管理，違者將依照市場有關(guān)規(guī)定予以處置。

　　庫房不準私自轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借他人，違者市場將無條件將庫房收回。

　　本《協(xié)議》一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　保費： 商戶電話：

　　保額：

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

　　攤位號：

　　甲方：**廠

　　乙方：

　　為確保國家人民生命財產(chǎn)的安全，企業(yè)按照XX市XX區(qū)發(fā)展和改革委員會文件，西發(fā)改委[20xx]50號文件《XX區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實施方案》的通知，對照文件的要求和目標抓落實，層層把好關(guān)，預(yù)防或減少火災(zāi)事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同。

　　一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實工作。

　　二、定期開展防火安全的檢查工作，及時清除火險隱患，經(jīng)常性進行防火安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

　　三、乙方要配備消防器材設(shè)備，并做好保養(yǎng)工作，定期進行質(zhì)量檢維修，定時換藥。

　　四、乙方在經(jīng)營生活中應(yīng)時時注意用電安全，做到人離火滅，人走斷電源，加強對易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。

　　五、乙方存在火險隱患，未按照甲方提出整改意見進行整改，甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關(guān)部門追究其事故責任，釀成火災(zāi)事故的依法追究乙方的法律責任和賠償甲方一切經(jīng)濟損失。

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。

　　七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。

　　甲方：乙方：

　　演出方：__________________（甲方）

　　受演方：__________________（乙方）

　　為了促進藝術(shù)交流，繁榮社會主義文藝，滿足人民文化生活的需要，同時努力增加收入，減輕國家的財政負擔，甲乙雙方根據(jù)以上精神，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條演出劇目和主要演員___________________________。

　　第二條演出時間和場次自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，由_______至_______演出，計________天，演出_______場。

　　第三條乙方應(yīng)為甲方提供劇場現(xiàn)有設(shè)備及聯(lián)系好宿舍（住宿費由承擔），并給予一定裝臺時間，負責組織觀眾，作好宣傳工作。

　　第四條票價__________________。

　　第五條分賬方法：每天所售票款，扣除公提費用外，甲方得_________％，乙方得_________％。

　　第六條公提費用、旅運費（是指演職員的旅費和演出用品的運費）和宣傳費（包括報紙廣告、海報及其它雙方協(xié)商同意的宣傳品）等。

　　第七條甲方應(yīng)事先將上演計劃及有關(guān)宣傳資料于演出前_________日寄給乙方。

　　第八條甲方在演出過程中應(yīng)接受當?shù)匚幕�主管部門的安排和領(lǐng)導，辦理有關(guān)演出手續(xù)。

　　第九條在演出期間，雙方均應(yīng)注意防止發(fā)生意外事故。要注意節(jié)約水電、愛護公物，如果甲乙雙方損壞對方的設(shè)備或演出物品時應(yīng)照價賠償。

　　第十條違約責任

　　1．一方由于無故違約使對方遭受損失，應(yīng)賠償對方的.實際損失，并償付違約金_________元。

　　2．一方因不可抗力的原因，不能履行合同時，應(yīng)盡快用電話、電報、電傳通知對方，雙方均應(yīng)設(shè)法補救。如仍無法履行合同，可協(xié)商延緩或撤銷合同。

　　3．一方接受出國、接待外國貴賓或中央指定特殊的政治任務(wù)時，應(yīng)由接受方的任何一方協(xié)同主辦單位在一個月前通知對方，雙方應(yīng)積極設(shè)法安排補救，如實在無法補救者，應(yīng)由主辦單位根據(jù)對方實際損失進行補償。

　　第十一條雙方因合同的解釋或履行發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，由雙方指定的仲裁機構(gòu)裁決。該裁決為終局裁決，任何一方不得向法院起訴。

　　第十二條本合同自簽字之日起生效。本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：___________

　　談判代表（簽字）：_______

　　聯(lián)系人：_________________

　　_________年______月____日

　　乙方（蓋章）：___________

　　談判代表（簽字）：_______

　　聯(lián)系人：_________________

　　_________年______月____日

消防合同 篇3

　　委托單位： （蓋章）

　　單位地址：

　　電 話：

　　單位聯(lián)系人：

　　檢測單位：

　　地 址：

　　電 話：

　　傳 真：

　　檢測業(yè)務(wù)聯(lián)系人：

　　備注：已開通及需委托檢測的項目請打√

　　消防檢測服務(wù)合同條款

　　一、服務(wù)范圍和要求

　　委托單位，以下簡稱“甲方”；檢測單位，以下簡稱“乙方”。

　　根據(jù)有關(guān)檢測規(guī)程及甲乙雙方友好協(xié)商，乙方對甲方所委托（建筑物名稱）范圍內(nèi)的建筑消防設(shè)施進行檢測，并依據(jù)DB32/186-1998出具檢測報告。乙方出具的檢測報告應(yīng)科學、公正、真實地反映甲方委托檢測項目存在的問題；甲方應(yīng)根據(jù)乙方的檢測報告及時采取整改或補救措施，消除隱患。 二、雙方責任和協(xié)作

　　甲 方：

　　1、 檢測時，被檢測消防工程須基本竣工，并調(diào)試完畢運行正常。填報建筑消防設(shè)施統(tǒng)計表，提供被檢工程各消防系統(tǒng)竣工圖紙、竣工資料、建筑工程消防設(shè)計審核意見書和電氣系統(tǒng)圖、運行的有關(guān)數(shù)據(jù)及調(diào)試記錄，并保證所提供的資料和數(shù)據(jù)是真實的。

　　2、 提供適合檢測用場地、電源及一些必須的工具，清理現(xiàn)場使其具備檢測條件。

　　3、 應(yīng)為檢測人員指派若干名熟悉系統(tǒng)設(shè)備的.專職技術(shù)人員，于檢測時全程協(xié)助乙方做好配合工作。在不能提供圖紙的情況下，由專職技術(shù)人員現(xiàn)場指認檢測線路走向及設(shè)備位置，并做好必要的設(shè)備操作工作等。

　　4、 進行必要的安全交底，做好安全防范措施，協(xié)助乙方辦理有關(guān)安全方面的手續(xù)（如出入證、工作票等），監(jiān)督和保證安全作業(yè)。

　　5、 在收到“檢測情況反饋通知”后，應(yīng)對查出的問題進行整改，并于10日內(nèi)將整改結(jié)果和復(fù)檢時間以書面形式通知乙方。因甲方整改“逾期”所造成的損失由甲方承擔。

　　乙 方：

　　1、根據(jù)甲方提供的圖紙資料和現(xiàn)場情況制定檢測方案，安排檢測。

　　2、遵守安全操作規(guī)程的規(guī)定，遵守甲方有關(guān)安全要求。

　　3、應(yīng)本著科學、公正、真實的精神，做好檢測工作，并保證其檢測結(jié)論真實、可靠、有效，具有法律效力。

　　4、在初次檢測結(jié)束3日內(nèi)向甲方出具“檢測情況反饋通知”。

　　5、在甲方問題整改復(fù)檢合格后7日內(nèi)出具檢測報告，報送當?shù)叵�防監(jiān)督部門、甲方（委托單位）及相關(guān)單位。

　　三、檢測認定辦法

　　乙方在甲方指派人員的配合下，完成合同規(guī)定的檢測項目后，甲方指派人員應(yīng)在末次檢測情況匯總會議記錄上簽字確認。甲方取得檢測報告時，應(yīng)給予乙方簽字確認。

　　四、檢測費用及其支付方式

　　1、本次檢測費用：

　　① 建筑消防設(shè)施： RMB￥元；（人民幣大寫:） 2、支付方式： □ 現(xiàn)金■ 支票□ 匯款□ 匯票

　　3、交款方式：乙方出具檢測報告時，甲方向乙方結(jié)清本次全部檢測費用。 五、違約責任及損失賠償額的計算方法

　　合同履行期間，任何一方不得以任何理由中斷合同。雙方均有責任和義務(wù)履行合同規(guī)定的條款。違反本合同約定，違約方應(yīng)當按《合同法》相關(guān)條款，承擔違約責任。

　　1、甲方違約，應(yīng)承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：預(yù)付檢測費用不得追回，按合同應(yīng)付而未付的檢測費用應(yīng)當如數(shù)支付；

　　2、乙方違約，應(yīng)承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：除退回甲方預(yù)付的檢測費用外，還必須賠償甲方因檢測而耗費的一定費用。

　　六、爭議的解決辦法

　　因本合同所發(fā)生的任何爭議，可申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁，或按司法程序解決。 七、其 他

　　1、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　2、本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)貳份，協(xié)議自簽訂之日起生效。

　　簽訂日期： 20xx 年 8 月 28 日

消防合同 篇4

　　第一條：

　　1 .編制目的：

　　為加強消防安全管理，預(yù)防火災(zāi)，減少火災(zāi)危害。

　　2. 編制依據(jù)：

　　根據(jù)《中華人民共和國消防法》編制本制度。

　　3 .適用范圍：

　　本制度適用于各賓館及全體員工。

　　第二條：各人員應(yīng)當遵守消防安全法律、法規(guī)，貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的消防工作方針，履行消防安全責任，保障 消防安全。

　　第三條： 第一負責人是該單位的消防安全責任人，對消防安全工作全面負責。

　　第四條： 各人員應(yīng)當落實班組消防安全責任制和崗位消防安全責任制。明確班組和崗位消防安全職責，確定班組， 崗位的消防安全責任人。

　　2 消防安全責任

　　第五條：各人員消防安全責任人應(yīng)當履行下列消防安全職責：

　　1.貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、保障消防安全符合規(guī)定，掌握消防安全情況;

　　2.將消防工作與管理等活動統(tǒng)籌安排，執(zhí)行賓館年度消防工作計劃;

　　3.組織每月一次定期進行防火檢查，落實火險隱患整改，及時處理或匯報涉及消防安全的重大問題;

　　4.組織人員積極參與公司組織的應(yīng)急疏散和實戰(zhàn)滅火演練。

　　第六條：落實下列消防安全管理工作：

　　1.擬訂年度消防工作計劃，組織實施日常消防安全管理工作。

　　2.組織制訂或修訂消防安全管理制度，并檢查督促落實。

　　3.組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

　　4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。

　　5.組織實施對公司所有的消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標志的維修保養(yǎng)，確保完好有效。

　　組織管理公司義務(wù)消防隊。

　　6.組織開展對員工進行消防知識、技能的宣傳教育和培訓，組織滅火和應(yīng)急預(yù)案的實施和演練;

　　第三章 消防安全管理

　　第七條：將容易發(fā)生火災(zāi)，且一旦發(fā)生火災(zāi)可能嚴重危及人身和財產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位確定為重 點部位 ，應(yīng)根據(jù)上述情況確的重點部位，并設(shè)置明顯防火標志，實行嚴格管理。

　　第八條：動火管理。禁止在具有火災(zāi)，爆炸危險的場所用火;因特殊情況需要進行動火作業(yè)的，應(yīng)分別落實監(jiān)護人 在確認無火災(zāi)、爆炸危險后方可動火作業(yè)。動火人員應(yīng)當尊守消防安全規(guī)定，并落實相應(yīng)的消防安全措施。

　　第九條：保障防火責任區(qū)域內(nèi)的疏散通道，安全出口暢通，保持防火門、防火卷簾，消防安全疏散指示標志，應(yīng)急照 明、消防廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)。

　　第十條： 對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸或銷毀應(yīng)遵守國家相關(guān)規(guī)定，實行嚴格的消防安全管理。

　　第四章 防火檢查

　　第十一條：重點部位由保衛(wèi)巡邏人員每小時一次巡查，重點部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查，公司每周組 織一次大檢查，巡查、檢查的內(nèi)容包括：

　　1. 用火，2. 用電有無違章情況。

　　2. 安全出口、疏散通道是否暢通，4. 安全疏散指5. 示標6. 志、應(yīng)急照明是否完好;

　　3. 消防設(shè)施、器材和消防安全標8. 志是否在位、完整;

　　4. 常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)，10. 防火卷簾下是否堆放物品影響使用;

　　5 .消防安全重點部位的`人員在崗情況;

　　6. 消防車通道、消防水源情況;

　　7.滅火器材配置情況;

　　第五章 火險隱患整改

　　第十二條：對下列違反消防安全規(guī)定的行為，責令有關(guān)人員當場改正并督促落實：

　　1.違章使用，儲存易燃易爆危險物品的;

　　2.違章動火作業(yè)或者在具有火災(zāi)、爆炸危險的場所吸煙等違反禁令的;

　　3.遮擋，鎖閉安全出口，占用、堆放物品影響疏散通道的;

　　4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的;

　　5.常閉式消防門處于開啟狀態(tài)、防火卷簾下堆放物品影響使用的;

　　6.消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。

　　第十三條：對不能當場整改的火險隱患，保衛(wèi)科應(yīng)及時下發(fā)《火險隱患整改通知書》限期整改，并定期復(fù)查。

　　第六章 消防檔案

　　第十四條： 應(yīng)建立健全消防安全檔案，并能全面詳實地反映賓館消防工作的基本情況，根據(jù)情況變化及時更新，統(tǒng)一 保管，備查。

　　第十五條：消防檔案包括以下內(nèi)容：

　　1. 賓館基本概況和消防安全重點部位情況。

　　2. 消防管理組織體系和各級消防安全負責人。

　　3. 消防安全制度。

　　4. 消防設(shè)備、設(shè)施、器材的分布情況。

　　6. 滅火預(yù)案。

　　第七章 獎懲

　　第十六條：將消防安全工作納入月獎、風險金、年終考核的內(nèi)容。對消防安全工作成績突出的，予以表彰獎勵。對未 依法履行消防安全職責或者違反消防安全制度的行為，根據(jù)消防安全分項制度條款予以罰款、警告、降職、撤職、直 至追究刑事責任。

消防合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同》的規(guī)定，就xxxxxx工程火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議：

　　第一條：施工內(nèi)容

　　xxxxxxxxx工程火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。

　　第二條：承包方式

　　采用包工不包料方式。

　　第三條：造價

　　人工費包干價為： (包括工人工資、管理費用、材料進場后的卸車、搬運費用)。

　　第四條：質(zhì)量標準及要求

　　按《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50242-20xx、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》GB50261-20xx、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工與驗收規(guī)范》GB50166-20xx執(zhí)行,達到合格標準.

　　第五條：付款方式

　　按進度70%付款，(預(yù)埋分項工程全部合格后，付預(yù)埋部分全款)，所有項目完工經(jīng)調(diào)試完畢試運行合格后，付人工費總價的10%，經(jīng)消防部門驗收合格后，付人工費總價的.15% ，留5%作為質(zhì)量保證金，保修期滿后(保修期二年)，一個月內(nèi)付清。

　　第六條：雙方責任

　　(一)甲方責任：

　　1.向勞務(wù)分包人提供一套施工圖紙和施工組織設(shè)計。

　　2.負責編制施工組織設(shè)計，統(tǒng)一制定各項管理目標，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測的控制、監(jiān)督、檢查和驗收;

　　3.按時提供施工圖紙，及時交付材料、設(shè)備。

　　4.核實勞務(wù)分包人提出的材料計劃，及時組織材料進場，并對材料質(zhì)量負責。

　　(二)乙方責任：

　　1.提供相應(yīng)資質(zhì)，組織具有相應(yīng)資格證書的熟練工人投入工作，未經(jīng)甲方允許，不得擅自與建設(shè)單位、監(jiān)理單位建立工作聯(lián)系;自覺遵守法律法規(guī)及現(xiàn)場規(guī)章制度;

　　2.嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準;

　　3.根據(jù)總承包單位的施工進度，合理安排現(xiàn)場施工人員，保證施工工期。

　　4.加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

　　5.加強現(xiàn)場管理，遵守施工現(xiàn)場的所有規(guī)章制度，做到文明施工;否則、承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

　　6.整個項目材料實行總量控制，甲乙雙方分別統(tǒng)計，需經(jīng)雙方校核簽字認可。

　　7.承擔自身原因造成的質(zhì)量修改，返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款。.

　　8.材料損耗率不得超過合理損耗的6%，超過部分由勞務(wù)分包人承擔費用。

　　9.提前5天向工程承包人提出材料計劃，材料計劃必須符合工程實際需要。

　　10.分部分項工程完工后，通知甲方組織驗收，分部分項工程合格率100%，優(yōu)良率85%。

　　11.配合甲方組織所承擔工程的資料整理及交工驗收。

　　12.對甲方提供的機械設(shè)備、材料要愛護，不得損壞、丟失，否則，按原價賠償。

　　13.承擔工程竣工交接前的分部分項工程的成品保護，損失費用由乙方自行承擔。

　　14.為自身現(xiàn)場施工人員辦理有關(guān)的意外傷害保險、配備勞動保護用品等。

　　15.提供進場施工人員身份證及辦理意外傷害保險的單據(jù)復(fù)印件。

　　第七條：工期

　　配合土建裝修工程同期完工。

　　第八條：其他條款

　　本合同自雙方簽字后即生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

消防合同 篇6

　　需方：(以下簡稱甲方)

　　供方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)的法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。雙方在互惠互利、協(xié)商一致的.基礎(chǔ)上訂立本合同。

　　一、需方所需的 由供方提供。

　　二、供方提供的材料及其單位價格：

　　三、交貨時間及地點

　　1、需方根據(jù)工程的需求量提前通知乙方。

　　2、供方在接到甲方通知后，應(yīng)及時送貨至指定的地點。

　　3、需方驗收合格后簽發(fā)送貨單。

　　四、質(zhì)量標準

　　本產(chǎn)品符合國家指定的標準，并有產(chǎn)品的質(zhì)保單和合格證。

　　五、需方如遇市場價格波動上浮或下跌應(yīng)及時通知供方，進行磋商確定新價。

　　六、結(jié)算付款方式：

　　七、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　八、本合同在貨款結(jié)清之日起自行失效。

　　九、本合同一式四份，需方供方雙方各執(zhí)二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

消防合同 篇7

　　建設(shè)單位： （甲方）

　　安裝單位： （乙方）

　　根據(jù)中華人民共和國消防規(guī)范要求和甲方的.實際，委托廣州政安電氣消防安全檢測有限公司消防安裝工程，確保防火安全，甲方委托乙方對該系統(tǒng)進行設(shè)計、安裝施工，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下條款：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍：自動報警、自動噴淋消防栓系統(tǒng)安裝、。

　　四、承建方式：全包方式，即包工、包料。

　　五、工程總造價：經(jīng)雙方協(xié)商定價為￥ 元（不含稅金）

　　大寫人民幣：

　　六、工期：與甲方裝修工程同步完成。

　　七、工程結(jié)算辦法：以雙方協(xié)商價為準，工程價包干結(jié)算。

　　八、付款方式：

　　1、合同簽訂生效后，乙方進場后甲方先付工程總造價30%。消防審核意見書出后甲方付工程總造價40%。工程完工，經(jīng)消防部門驗收，合格出證后，一次付清尾數(shù)。

　　九、工程質(zhì)量及驗收辦法：

　　1、乙方必須按照國家規(guī)范按圖施工，確保驗收工作順利進行，工程完工后，雙方會同公安消防部門根據(jù)設(shè)計方案和國家有關(guān)消防規(guī)范進行驗收，評定質(zhì)量，簽證驗收單。

　　2、工程竣工后，乙方必須提供安裝技術(shù)資料，即竣工圖、系統(tǒng)說明書等給甲方，資料不全，甲方不結(jié)算。

　　3、凡驗收不合格的項目，乙方必須無條件返工，工料及其它費用乙方負責，且工期不能延長。

　　十、工期罰則：乙方須按照規(guī)定工期竣工交付，如超期，乙方須向甲方支付每天按總造價0.5%的罰金。

　　十一、補充事項：

　　1、工程竣工后，乙方負責對甲方有關(guān)人員進行培訓。

　　2、乙方所有進場施工人員均應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)章制度，文明施工，并指定專人為現(xiàn)場防火責任人。

　　3、乙方未包應(yīng)急燈、滅火器、走火指示、防火門、主機房、水泵房。

　　4、甲方提供所有消防報建手續(xù)，并同物業(yè)公司溝通。

　　5、為使整項工程近期、按質(zhì)、按量順利進行，乙方根據(jù)建設(shè)單位的要求，負責與公安消防部門聯(lián)系及時溝通情況，確保工程順利進行及通過驗收。

　　本合同一式四份，甲方雙方各執(zhí)兩份，同樣具有法律效力，合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　建設(shè)單位：（甲方蓋章） 安裝單位：（乙方蓋章）

　　廣州政安電氣消防安全檢測有限公司

　　負責人： 負責人：

　　聯(lián)系人： 聯(lián)系人：

　　電話： 電話：

　　地址： 地址：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

【消防合同】相關(guān)文章：

消防合同范本01-12

建筑消防合同范本03-05

消防器材銷售合同07-04

關(guān)于消防合同11篇01-07

消防合同（通用16篇）05-23

消防設(shè)備銷售合同04-22

簡易的消防合同范本06-23

消防合同（通用15篇）05-23

消防合同范文九篇04-04

消防合同范本15篇01-12