付款合同范文匯總十篇
隨著人們法律意識的建立,合同起到的作用越來越大,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?下面是小編精心整理的付款合同10篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
付款合同 篇1
延川縣交通局:
由我單位承接施工的延川縣旅游路網(wǎng)改造項(xiàng)目五標(biāo)段(土?xí)泛贤痤~219萬元),延川縣旅游路網(wǎng)改造項(xiàng)目一標(biāo)段(小伏路合同金額401萬元),延川縣通村公路八標(biāo)段(馬琯路合同金額414萬元),另以上三條道路變更簽訂增加金額290萬元,三條路共計(jì)1324萬元。三條路于20xx年7月已全部完成并交付貴單位使用,截至目前,貴單位共計(jì)支付我單位900萬元,尚有424萬元工程款未支付,我單位已為該項(xiàng)目墊付了150余萬元,目前我單位仍然拖欠下屬施工隊(duì)人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等約250余萬元,由于拖欠時間太長,加之眼下學(xué)生開學(xué)報(bào)名急需用錢,因此懇請貴單位盡快支付我單位工程款,以解決我們目前面臨的嚴(yán)重困難。
陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司
延川縣道路工程項(xiàng)目部
20xx年8月13日
付款合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙雙方為了規(guī)范并統(tǒng)一付款程序,同時進(jìn)一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率,經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議,以供甲乙雙方共同遵守:
一、對乙方開票的規(guī)定:
甲方通知乙方開具發(fā)票。付款合同書范本
二、對甲方付款的規(guī)定:
每批訂單乙方只需支付甲方80%貨款,剩余貨款乙方年底一次付清。
三、對產(chǎn)品的其它約定:
產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)揭曳綇S里。甲方應(yīng)嚴(yán)格按照與乙方確認(rèn)的'訂單中的交貨數(shù)量保質(zhì)保量的進(jìn)行交貨。
五、其他規(guī)定:
甲乙雙方應(yīng)信守本協(xié)議,如果發(fā)生糾紛,當(dāng)事人應(yīng)及時友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。
1付款合同書范本
六、協(xié)議生效:付款合同書范本
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份為憑。
七、協(xié)議有效期:
本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效,如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖ,雙方協(xié)商修訂。
甲方簽字: 乙方簽字:
蓋章: 蓋章:
付款合同 篇3
甲方(開發(fā)商)
乙方:
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方委托乙方分期分批代為向__________公司支付業(yè)務(wù)往來款,總金額暫定為人民幣______元(代扣稅費(fèi)及管理費(fèi)后為______元),委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
二、每次代付時,甲方應(yīng)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入乙方帳戶,乙方代扣稅費(fèi)及____℅的管理費(fèi)后再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入__________公司如下帳戶:
開戶名:
開戶行:
賬 號:
三、甲方應(yīng)確保有關(guān)款項(xiàng)來源、用途的合法性;否則,所有責(zé)任概由甲方承擔(dān),與乙方無涉。
四、無論甲方以何種名義將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入乙方帳戶,只要乙方按約將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入__________公司帳戶,則該款項(xiàng)均不視為是灣美花園項(xiàng)目工程款。甲方須按雙方建設(shè)工程施工合同的`約定向乙方另行支付工程款。
五、甲乙雙方對本協(xié)議內(nèi)容均負(fù)有保密義務(wù),未經(jīng)對方許可,不得擅自對外披露。
六、以上未盡事宜,甲乙雙方友好協(xié)商進(jìn)行補(bǔ)充。
七、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
年 月 日 年 月日
付款合同 篇4
【案情】
原告張某與被告徐某買賣合同糾紛一案,原告訴稱:被告徐某因承建移民房需要向原告購買水泥,雙方約定先將水泥運(yùn)給被告開工,等一樓的工程款打出來再付給原告,直至主體工程完成,被告仍未付款給原告。20xx年11月18日,經(jīng)雙方結(jié)算被告尚欠原告水泥款21000元,被告向原告出具欠條一張交由原告收執(zhí)。后經(jīng)原告多次催討均無果,F(xiàn)原告訴至法院,請求依法判令被告支付原告貨款21000元及逾期付款利息1(自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算);本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
【審判】
青田縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。原告張某與被告徐某之間的買賣合同,雙方主體適格,意思表示真實(shí),其內(nèi)容不違反法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為合法有效。被告在收取原告的水泥后,應(yīng)當(dāng)按照約定支付價款。20xx年11月18日,經(jīng)雙方結(jié)算,被告尚欠原告貨款21000元,并在此基礎(chǔ)上出具了欠條,被告應(yīng)當(dāng)按該結(jié)算數(shù)額支付貨款。經(jīng)原告多次催討,被告至今未付,顯屬違約,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。故原告要求被告支付貨款21000元及逾期付款利息的訴訟請求,依法應(yīng)予以支持。故依法判決如下:被告徐某于本判決生效后十日內(nèi)支付原告張永玲貨款21000元及逾期付款利息(利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算)。
【分歧】
本案事實(shí)清楚,乍看并無爭議,但深究考慮,原告可否主張逾期付款利息,若可以主張逾期付款利息如何計(jì)算等問題仍值得探析。
【評析】
第一種觀點(diǎn)認(rèn)為:原告張某不可主張逾期付款利息。因原、被告基于買賣合同產(chǎn)生糾紛,被告徐某逾期不付貨款的行為屬于違約行為,但雙方并未約定有關(guān)違約金的條款。自1999年10月1日《合同法》施行后,該法分則第九章買賣合同中對逾期付款并沒有法定違約金的規(guī)定,故對違約金的適用只能從當(dāng)事人的約定,如當(dāng)事人對逾期付款沒有約定違約金,則不得適用給付違約金的法律責(zé)任,判決或調(diào)解逾期付款的違約方支付違約金。
第二種觀點(diǎn)認(rèn)為:原告張某可以主張逾期付款利息,利息自20xx年11月18日起至判決書確定的履行期開始之日止,按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。1.原、被告基于買賣合同產(chǎn)生糾紛,雙方雖然未對逾期付款的違約行為約1 逾期付款利息是介乎于利息損失與逾期付款違約金之間的概念,同逾期付款違約金的性質(zhì)雷同,是當(dāng)事人在簽訂合同時,約定在一方違約時向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)欠款的利息,或者按照相關(guān)法律規(guī)定依照相關(guān)利率支付利息,即以支付利息的方式支付逾期付款違約金,故被稱作逾期付款利息。
定相關(guān)違約金的條款,但雙方于20xx年11月18日對貨款進(jìn)行了結(jié)算,同時被告向原告出具欠條一張交由原告收執(zhí)。此時被告已經(jīng)明確結(jié)欠原告貨款21000元。依據(jù)合同法第一百零七條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的.,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任”;第一百一十二條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后,對方還有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定,被告徐某除需繼續(xù)履行合同即支付貨款外,還需賠償逾期付款期間相關(guān)貨款的利息損失,因?yàn)橛馄诟犊畹睦p失是顯而易見的。2.至于該違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)最高人民法院于1999年2月16日公布了《關(guān)于逾期付款違約金應(yīng)當(dāng)按照何種標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算問題的批復(fù)》2(法釋[1999] 8號,簡稱批復(fù)),可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)計(jì)收逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算逾期付款利息。3.本案當(dāng)事人并沒有約定付款時間,也沒有就此達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,按照交易習(xí)慣,被告徐某應(yīng)于雙方結(jié)算后立即付款,但被告徐某直至原告張某訴至法院仍未付款,顯屬逾期不付的違約行為,自雙方結(jié)算之日起即20xx年11月18日起即已違約。4.因原告依法訴至法院,意味著愿由法院對雙方爭議的事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定,并服從法院對其糾紛予以了斷裁決。一旦法院經(jīng)審理依法認(rèn)定了違約事實(shí)的存在,并在判決書中確定被告應(yīng)履行合同義務(wù)的期限和方式,就表示被告應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任、履行給付逾期付款利息的義務(wù),而原告則同意接受被告依判決書確定的方式履行給付義務(wù)。故被告應(yīng)承擔(dān)在判決做出之前的違約責(zé)任,支付到判決書確定的履行期開始之日止。而之后被告在判決書規(guī)定的履行期內(nèi)履行給付義務(wù)的行為,是人民法院和原告都認(rèn)可的,不能稱其為違約行為,相應(yīng)也就不應(yīng)計(jì)算逾期付款利息。至于履行期滿后,義務(wù)人仍不履行給付義務(wù)的行為,應(yīng)承擔(dān)的是拒不履行法院判決、裁定義務(wù),也非違約責(zé)任,也不應(yīng)計(jì)算逾期付款利息。所以逾期付款利息應(yīng)自應(yīng)支付貨款而未支付貨款之日起計(jì)算到判決書確定的履行期開始之日止。
第三種觀點(diǎn)認(rèn)為:原告可以主張逾期付款利息,但利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。被告應(yīng)承擔(dān)在判決做出之前的違約責(zé)任,支付到判決書確定的履行期開始之日止無可厚非。而之后被告在判決書規(guī)定的履行期內(nèi)履行給付義務(wù)的行為,是人民法院和原告都認(rèn)可的,是原告接受法院的判決對原告履行期間的寬限,但并不能說明原告放棄了相關(guān)的利益,更不能因此就認(rèn)為被告徐某的逾期付款的違約責(zé)任被免除。只要逾期付款的違約行為一直存在,就應(yīng)當(dāng)計(jì)付逾期付款利息,直至款項(xiàng)付清之日止。
筆者贊同第三種觀點(diǎn)。本案中被告徐某拖欠貨款的行為直至其將貨款還清為止,是一直持續(xù)存在的,故就應(yīng)該支付至款項(xiàng)付清之日止的逾期付款利息。這里還有一個如何表述的問題,有的審判員表述為“至支付貨款之日止”,有的審判員則表述為“至貨款付清之日止”,筆者認(rèn)為后者的表述相對比較合理,因?yàn)檎l都不能保證裁判標(biāo)的能夠一次性支付到位,可能會出現(xiàn)分多次付清的情況,而此時逾期付款的行為是仍舊存在的,只是逾期付款的金額有所減少,并不能因?yàn)橹? 《批復(fù)》規(guī)定:對于合同當(dāng)事人沒有約定逾期付款違約金標(biāo)準(zhǔn)的,人民法院可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)計(jì)收逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算逾期付款違約金。中國人民銀行調(diào)整金融機(jī)構(gòu)計(jì)收逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)時,人民法院可以相應(yīng)調(diào)整計(jì)算逾期付款違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。
付了部分貨款就免除了支付剩余逾期款的違約金的義務(wù)。這時應(yīng)該參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現(xiàn)。
綜上所述,針對事前沒有約定支付逾期付款違約金的買賣合同案件,當(dāng)事人訴至法院要求支付逾期付款利息,根據(jù)合同法第一百零七條、第一百一是二條的規(guī)定,應(yīng)予以準(zhǔn)許賠償逾期付款期間所產(chǎn)生的債務(wù)利息,即逾期付款利息。該逾期付款利息的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《關(guān)于逾期付款違約金應(yīng)當(dāng)按照何種標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算問題的批復(fù)》可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)計(jì)收逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。而可主張逾期付款利息的期間應(yīng)自付款逾期之日起至貨款付清之日止,參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現(xiàn)。
付款合同 篇5
首先,應(yīng)當(dāng)使用當(dāng)?shù)亟ㄖ芾砘蚬ど绦姓块T編制的規(guī)范的裝飾裝修合同文本,這才能保證公平公正。
其次,按照通常的約定,付款方式現(xiàn)金支付。
付款時間分為四次:
第一次,合同簽定后,支付額為合同總金額的40%;
第二次,客廳、飯廳吊頂、廚衛(wèi)墻磚、水電改造布線等完成后,支付額為合同總金額的40%;
第三次,木工和泥工基本完工,漆工進(jìn)場,支付額為總金額的15%;
第四次,雙方驗(yàn)收合格三日內(nèi),支付總金額的5%。
分期付款的比例安排。按照裝飾行業(yè)的慣例,裝修費(fèi)的首款是比例最大的,一般都要超過裝修費(fèi)總額的50%。這筆費(fèi)用主要用來購買裝飾材料和支付施工隊(duì)的首期工費(fèi)。由于各裝飾公司的經(jīng)營、管理方式不同,所以要求業(yè)主支付的比例也有很大差別,從50%到70%、75%的都有。在付款之前,消費(fèi)者首先要與裝飾公司簽訂有效的家庭裝飾工程施工合同。首期裝修寬付過之后,施工隊(duì)就要進(jìn)駐工地,開始施工了。
在工程進(jìn)行過半之后,經(jīng)過第一次的質(zhì)量驗(yàn)收,業(yè)主就要把25%—30%的二期款付給裝飾公司。在付款之前,裝飾公司一定要保證解決所有的質(zhì)量問題。消費(fèi)者在確定沒有質(zhì)量問題后,才可以支付二期款。
當(dāng)所有施工完畢,最后的質(zhì)量驗(yàn)收合格之后,業(yè)主要支付5%—10%的尾款,而這筆尾款的支付容易出現(xiàn)問題。業(yè)主們因?yàn)檠b飾工程存在著裝飾材料不符、質(zhì)量出現(xiàn)問題、工期過長等問題,而拒絕支付尾款。其實(shí)這些問題都要根據(jù)合同來解決,如果裝修前合同簽訂得比較嚴(yán)密,就可以避免糾紛的發(fā)生。
工程竣工并將現(xiàn)場清理干凈后,客戶須保留工程總額的5%作為質(zhì)量保證金,半年后支付,其余工程尾款在竣工驗(yàn)收完畢,甲、乙雙方都感到滿意后一次性支付給裝修公司。
裝修付款的注意事項(xiàng)
1、每次付款前驗(yàn)收質(zhì)量是否合格
裝修款一般都分為首期、二期款和尾款,業(yè)主分三次支付,二期款和尾款支付之前,都要對施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。但為了給消費(fèi)者提供更為完善的服務(wù),一些裝飾公司把“三次付款”改為“多次付款”,這樣在每次付款前,公司都會對工程進(jìn)行相應(yīng)的.質(zhì)量檢查。多期付款在減少業(yè)主支付壓力的同時,也進(jìn)一步保證了施工質(zhì)量。
2、避免上當(dāng)受騙
“先裝修、后付款”的背后。隨著競爭的加劇,一些裝飾公司推出了“先裝修、后付款”的特色服務(wù)。在消費(fèi)者心目中,“先裝修、后付款”代表著先進(jìn)行裝修工程,后支付裝修款,甚至要到工程完畢后,才支付款項(xiàng)。但在某些裝飾公司的經(jīng)營者眼中,“先裝修、后付款”就變了味兒,有了欺騙消費(fèi)者的一位,有的裝修公司會在簽訂合同,業(yè)主付了首期款之后,提出重新簽合同增加款項(xiàng)等。因此消費(fèi)者找這些裝飾公司做裝修時,一定要問清楚“后付款”是什么含義,要事先協(xié)商好后期不增收款項(xiàng),決算不超過預(yù)算等,避免裝修公司的欺騙行為。
3、不要盲目相信分期付款的優(yōu)勢
目前“先裝修,后付款”的裝修陷阱、“0首付裝修”裝修陷阱付款方式在一些中小家裝公司頗為流行,對于一些采用分期付款的家裝公司或者施工隊(duì),消費(fèi)者還可以就裝修付款比例“討價還價”。這種付款方式的目的是為了讓業(yè)主覺得沒有付款壓力同時裝修又能有質(zhì)量質(zhì)量保障,但是業(yè)內(nèi)人士表示,這樣的付款方式并不能真正地避免裝修陷阱,一旦遇到施工質(zhì)量差、信譽(yù)低、不規(guī)范的家裝公司,消費(fèi)者可能蒙受更大的損失。
由于目前裝修市場并不成熟,對于一些缺乏資金實(shí)力的家裝公司提出的“先裝修,后付款”、“分多期付款”等付款方式,一定要提高警惕,以免給裝修帶來麻煩。比如一些施工隊(duì)會在消費(fèi)者不熟悉的環(huán)節(jié)偷工減料,甚至倉促完工,以期盡快收取裝修費(fèi)用,一旦消費(fèi)者提出質(zhì)疑,施工隊(duì)則會耗工、磨工,延誤工期,拖延業(yè)主入住時間,要求業(yè)主繳納費(fèi)用。
綜上所述,業(yè)主在裝修時要與裝修公司簽訂正規(guī)的家裝合同,并將各個細(xì)項(xiàng)都在合同中列明,明確雙方職責(zé)權(quán)利,工程項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的增項(xiàng)部分也要明確規(guī)定。
付款合同 篇6
委托方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況:
。1)工程名稱:制作安裝安裝地點(diǎn):
(2)項(xiàng)目實(shí)施開始于201年月日,竣工日期為201年月日。
二、承包方式及工程造價:
。1)依據(jù)乙方所提供的工程預(yù)算項(xiàng)目,包工包料進(jìn)行施工。
(2)甲方若變更設(shè)計(jì)應(yīng)及時同乙方對工程價款、工程期限進(jìn)行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報(bào)價表中單價結(jié)算。
。3)合同總造價:(大寫)(小寫)(單位工程造價參照預(yù)算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù):
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利和義務(wù):
1、開工前負(fù)責(zé)人員接通施工現(xiàn)場電源,電費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2、指定專人對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、辦理中間交工項(xiàng)目的驗(yàn)收手續(xù),負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收確認(rèn)簽字。
3、甲方負(fù)責(zé)提供場地給乙方存放工具,乙方負(fù)責(zé)看管。
4、施工過程中,如遇設(shè)計(jì)變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災(zāi)害,原定工期理因順延。
5、工期竣工后,應(yīng)在接到乙方驗(yàn)收申請三日內(nèi),會同乙方進(jìn)行工程驗(yàn)收,對工程的質(zhì)量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗(yàn)收合格。
。ǘ┮曳降臋(quán)利和義務(wù):
1、按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應(yīng)和管理。
2、及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應(yīng)嚴(yán)格按合同、預(yù)算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3、乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
4、必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
5、工程驗(yàn)收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負(fù)責(zé)質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)無償修復(fù)(不含人為性破壞及自然災(zāi)害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)工作。
6、乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負(fù)擔(dān),甲方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、工程付款方式:
1、合同簽定當(dāng)天,甲方支付乙方工程預(yù)付款,占總工程款的%,計(jì)人民幣:元,大寫:。
2、施工人員進(jìn)場施工,甲方支付乙方工程進(jìn)度款,占總工總款的%,計(jì)人民幣:元,大寫:。
3、人民幣:元,大寫:。
五、違約責(zé)任:
(一)甲方:
1、未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應(yīng)付的責(zé)任,除乙方竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實(shí)際損失。
工程付款合同范本
2、工程途中停建,緩建或由于設(shè)計(jì)變更而造成的停工、返工,甲方應(yīng)采取彌補(bǔ)措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的`實(shí)際損失。
3、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗(yàn)收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題,由甲方自行負(fù)責(zé)。
4、不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,以此產(chǎn)生的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
5、如遇特殊情況需要變更合同應(yīng)及時與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準(zhǔn),否則應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
6、工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應(yīng)償付逾期違約金,每日按總價的0。2%支付給乙方。
。ǘ┮曳剑
1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負(fù)責(zé)無償整改。
2、工程交付時間不符合規(guī)定,應(yīng)償付逾期違約金,每日按總價的0。2%支付違約金給甲方。
3、乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時,經(jīng)過甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問題,雙方應(yīng)協(xié)調(diào)達(dá)成解決協(xié)議,再行議付。
六、本合同有效期內(nèi)因自然災(zāi)害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。但應(yīng)在四十八小時內(nèi),將相關(guān)事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明,及本合同(包括補(bǔ)充協(xié)議)約定義務(wù)與責(zé)任不能履行或需要延期的報(bào)告。
七、工程審批手續(xù)由方辦理,甲方應(yīng)提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報(bào)、電傳通知時,凡涉及雙方權(quán)利、義務(wù)的,應(yīng)隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達(dá)的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達(dá)。
九、本協(xié)議涉及的設(shè)計(jì)圖、制作圖、工程報(bào)價預(yù)算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項(xiàng)結(jié)清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
付款合同 篇7
1、合同簽訂后付預(yù)付20%。承包商提供銀行或有信譽(yù)的公司出具的,受益人為發(fā)包人,有效時間為90天的保函,保函為見索即付保函,即含有“在保函有效期內(nèi),發(fā)包人因承包人未能履行合同項(xiàng)下約定義務(wù)(以下簡稱“違約”)而要求收回預(yù)付款時,我行將在收到發(fā)包人簽署的聲明承包人違約的書面索賠通知紙質(zhì)原件及本保函正本原件后七個式作日內(nèi),無條件支付給發(fā)包人累計(jì)總額不超過擔(dān)保金額的款項(xiàng)”的條款。保函保證的金額為元整。
2、完成工程總額的50%付已完工程額的30%。
3、完成工程額的`80%付已完工程額的60%。
4、工程全部完成并驗(yàn)收合格后付至已完工程額的85%。
5、決算完成后付至工程額的95%。
6、質(zhì)保金5%二年
付款合同 篇8
甲方: 有限公司安徽分公司
乙方: 安裝有限公司
丙方: 房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
簽訂地點(diǎn):**
甲方與丙方于**年**月**日簽訂了《項(xiàng)目供配電安裝工程施工承包合同》,經(jīng)丙方同意,甲方將該合同項(xiàng)下甲方的權(quán)利義務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給乙方。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商就有關(guān)事宜各方達(dá)成本協(xié)議,共同遵守。
一、義務(wù)范圍及要求:
1、乙方全權(quán)負(fù)責(zé)《項(xiàng)目供配電安裝工程施工承包合同》內(nèi)規(guī)定的甲方所應(yīng)履行的一切義務(wù)及責(zé)任,包括工程施工、結(jié)算工作的配合與工程的維保等,直至合同全部履行完畢為止。
2、乙方應(yīng)具備與甲方同等的企業(yè)資質(zhì)與能力,乙方對所提供的企業(yè)資料的真實(shí)合法性付全部責(zé)任;且甲方對乙方能夠承接《項(xiàng)目供配電安裝工程施工承包合同》工作負(fù)有不可推卸的擔(dān)保責(zé)任。
3、甲方對本協(xié)議內(nèi)容的.合法性和可操作性負(fù)全部法律責(zé)任;并承擔(dān)由此所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
4、乙方收取甲方與丙方簽訂的《項(xiàng)目供配電安裝工程施工承包合同》中的款項(xiàng)。
5、乙方負(fù)責(zé)提供所收款項(xiàng)的正規(guī)合法的工程款發(fā)票。
二、具體款項(xiàng)及支付說明:
1、丙方應(yīng)甲乙雙方要求將剩余款項(xiàng)全部支付至乙方公司賬戶。
2、每次款項(xiàng)支付均由乙方提前提供滿足丙方財(cái)務(wù)要求的正規(guī)發(fā)票,丙方收到確認(rèn)合格的發(fā)票后給予辦理款項(xiàng)支付。
3、本協(xié)議簽訂后3個工作日內(nèi)乙方應(yīng)將甲方所欠工程款發(fā)票全額補(bǔ)齊。
三、其他:
1、本協(xié)議履行所產(chǎn)生不屬于《項(xiàng)目供配電安裝工程施工承包合同》內(nèi)規(guī)定的一切額外費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、甲乙丙三方對本協(xié)議內(nèi)容均負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù);未經(jīng)其他兩方書面許可,任何一方不得向其他方提供、披露與本協(xié)議及所涉及的業(yè)務(wù)有關(guān)的資料和信息。
3、如果本協(xié)議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時而不影響本協(xié)議的效力時,本協(xié)議的其他條款應(yīng)不受影響。如果本協(xié)議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時且不具備法律效力時,則《項(xiàng)目供配電安裝工程施工承包合同》仍有甲丙雙方履行,不受影響。
4、未經(jīng)三方書面確認(rèn),任何一方不得變更或修改本協(xié)議。
5、對于本協(xié)議未盡事宜,三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議或以附件的形式對本協(xié)議中的有關(guān)問題作出補(bǔ)充、說明、解釋,本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議和附件為本協(xié)議的組成部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
四、解決合同糾紛的方式:
在執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭端,三方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成協(xié)議時,三方同意向丙方所在地法院提起訴訟
五、協(xié)議期限:
1、本協(xié)議一式六份,甲乙丙三方各執(zhí)兩份,自甲乙丙三方法定代表人、負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章之日起生效并實(shí)施。
2、本協(xié)議有效期至《 項(xiàng)目供配電安裝工程施工承包合同》所規(guī)定的合同履行義務(wù)完成后止。
甲方(蓋章): 限公司
代表(簽字):
電話:
日期:**年1月15日
乙方(蓋章): 安裝有限公司
代表(簽字):
開戶行:
帳號:
電話:
日期:
丙方(蓋章): 房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
代表(簽字):
電話:
日期:
付款合同 篇9
業(yè)主:
根據(jù)雙方簽訂協(xié)議書的'約定,現(xiàn)已完成 *****的招標(biāo)投標(biāo)工作,委托人應(yīng)支付本項(xiàng)目的報(bào)酬。特向貴單位提出支付叁萬元整(¥30000.00元)代理費(fèi)的請求,懇請給予及時支付。轉(zhuǎn)入賬戶如下:
名 稱:
開戶行:
賬 號:
有限公司
二〇xx年十一月十七日
付款合同 篇10
我司與貴司于 年 月 日簽訂的“xxxx合同”,總服務(wù)費(fèi)為人民幣xxxx元整。 我司按合同內(nèi)容完成xxx工作,并得到xxxxx認(rèn)可,F(xiàn)向貴司申請按照合同相關(guān)內(nèi)容約定,支付合同款:
合同款為人民幣xxx萬元整,故本次應(yīng)付款為:人民幣xxxx元整(¥xxxx)請貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料:
開戶名稱: 開戶銀行: 銀行賬號:
貴公司按上述資料付款,如因我單位提供收款銀行賬戶資料錯誤,導(dǎo)致相關(guān)款項(xiàng)支付不到位,則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和責(zé)任由我單位承擔(dān)。我單位承諾若上述收款銀行賬戶資料發(fā)生變化會及時通知貴公司。
聯(lián)系地址:
經(jīng)辦人:
聯(lián)系電話:
QQ郵箱:
xxxx公司
xxx年xx月xx日
合同付款申請書簡介
合同付款申請書是單位內(nèi)部,為管控合同及資金開支情況的.審批文書。
單位為了管理經(jīng)營及資金情況,制定相應(yīng)的規(guī)章制度。其中,一個制度就是合同付款審批程序。付款前,應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦部門或者經(jīng)辦人寫出合同付款申請書,寫明申請付款的項(xiàng)目、合同、金額,然后按照程序?qū)徟?/p>
【付款合同】相關(guān)文章:
付款合同范本02-09
付款協(xié)議書01-15
代收代付款協(xié)議11-19
付款協(xié)議書01-14
付款合同范本20篇04-19
付款合同范文合集7篇03-24
付款合同范文七篇03-26
付款合同范文合集8篇03-26
付款合同范文合集5篇03-29
付款合同范文合集6篇03-29