工程合同共5篇

　　隨著時間的推移，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的工程合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　合同編號：________________

　　發(fā)包人：__________________（簡稱甲方）

　　承包人：__________________（簡稱乙方）

　　簽訂地點：____________________________

　　簽訂時間： 年 月 日

　　根據(jù)我國＜＜合同法＞＞的規(guī)定，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程項目

　　1．工程名稱：（________網(wǎng)絡(luò)安裝工程）

　　2．工程地點：____________

　　3．承包范圍和內(nèi)容：________________

　　4．工程項目計劃批準單位：________________

　　5．工程造價大（寫）：________________（具體設(shè)備名稱、數(shù)量和價格見附件）

　　二、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任

　�。ㄒ唬┌l(fā)包方：

　　1.本合同簽訂后____天內(nèi)向乙方提交網(wǎng)絡(luò)工程許可證。

　　2． 年 月 日前，甲方必須配合乙方做出網(wǎng)絡(luò)工程的布線方案，雙方簽字后作為本合同的附件。

　　3． 年 月 日前，甲方負責(zé)接通施工現(xiàn)場總的施工用水源、電源，應(yīng)滿足施工用水、用電量的需要。

　　4．本合同范圍外的工程費用由甲方承擔(dān)，如電源線路、設(shè)備操作臺等。

　　5．甲方發(fā)現(xiàn)乙方安裝的設(shè)備不符合合同要求（品牌、規(guī)格、型號），有權(quán)要求乙方予以更換。

　　6．甲方負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常維護（如耗材更換、清潔設(shè)備衛(wèi)生、硬件和軟件設(shè)置等）。

　　7．甲方應(yīng)為乙方的施工創(chuàng)造條件，凡因甲方原因致使工程延期，如________等等，則應(yīng)賠償乙方由此造成的經(jīng)濟損失。

　�。ǘ�）承包方：

　　1．本合同簽訂后____天內(nèi)，由乙方按設(shè)備清單采購全部硬件設(shè)備。

　　2．乙方負責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線，所需時間為____天。

　　3．乙方負責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件設(shè)備的安裝調(diào)試工作，所需時間為____天。

　　4．乙方不得安裝與本合同不相符的設(shè)備，否則應(yīng)負責(zé)更換，由此造成工程延期的，應(yīng)向甲方賠償實際經(jīng)濟損失。

　　5．乙方對安裝的電腦設(shè)備實行年免費保修，其它設(shè)備年免費保修，具體內(nèi)容參照設(shè)備的隨機資料說明書和保修卡；免費保修期滿后的設(shè)備維護只收取成本費用。

　　6．乙方應(yīng)對明顯硬件故障負責(zé)并立即上門解決；對非明顯的硬件故障，由乙方會同硬、軟件的供貨商共同解決。

　　7．乙方對甲方在使用中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題提出咨詢時，應(yīng)迅速、及時地解答。

　　三、工程期限：自 年 月 日至 年 月 日止。

　　四、工程質(zhì)量：本工程質(zhì)量應(yīng)達到的要求是________________________________五、工程驗收：由甲、乙雙方或甲方授權(quán)的第三方與乙方共同組成驗收小組，以本合同和設(shè)備清單的有效附件及國家有關(guān)行業(yè)標準為依據(jù)進行驗收。

　　六、工程價款的支付與結(jié)算

　　1．本合同簽訂后____天內(nèi)，由甲方支付工程造價的____%給乙方；

　　2．乙方采購全部設(shè)備并經(jīng)甲方驗收后____天內(nèi)付清剩余款項；

　　3．甲方不得向乙方任何個人支付財務(wù)手續(xù)不齊全的.款項和費用開支。由此造成的損失由甲方自行承擔(dān)。

　　七、施工與設(shè)備變更：甲方需要設(shè)備或者改變施工線路，如果設(shè)備已經(jīng)采購或者線路已經(jīng)布置完畢，則必須征得乙方同意；如果前述行為尚未發(fā)生或者部分發(fā)生，則由雙方另行協(xié)商處理，并由甲方賠償乙方的實際損失（包括退貨費用、差旅費、人工工資等）。

　　八、違約責(zé)任

　　1．乙方違反本合同第二條第（二）款及第三、四條約定，則由乙方負責(zé)無償修理或者返工，并償付甲方違約金____元（按工程款項______％－______％計算）。

　　2．甲方違反本合同第一條第（一）款約定，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方由此造成的經(jīng)濟損失____元。（指購買設(shè)備積壓損失、運輸費用、差旅費、人工工資等）。

　　3．甲方違反本合同第六條約定，以及收到乙方送達的驗收通知書____天后不進行驗收的，則償付乙方逾期付款賠償金（按每日萬分之________計算）。

　　4．甲方提前使用或者擅自動用未驗收的工程，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。

　　九、其他約定：甲方后期新增設(shè)備及其工程施工，由雙方另行協(xié)商。

　　十、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，按________種方式解決：

　　1．提交________仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向鷂_______人民法院訴。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各持一份。

　　十二、附件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單；________________網(wǎng)絡(luò)布線方案；________________上述附件均為本合同的組成部分。

　　發(fā)包方（簽章）：__________

　　承包方（簽章）：_________

　　法定代表人：______________

　　法定代表人：_____________

　　委托代理人：______________

　　委托代理人：_____________

　　住所：____________________

　　住所：___________________

　　開戶銀行：________________

　　開戶銀行：_______________

　　帳號：____________________

　　帳號：___________________

　　電話：____________________

　　電話：___________________

　　郵政編碼：________________

　　郵政編碼：_______________

　　 年 月 日 年 月 日

工程合同 篇2

　　發(fā)包人（甲方）：____

　　承包人（乙方）：____

　　按照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和政府規(guī)章，遵循平等、互利、自愿和誠信原則雙方就___工程的有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1. 1工程名稱：____

　　1.2工程地點：____

　　1.3承包范圍：____（群體工程應(yīng)附《工程項目一覽表》見附件））

　　1.4承包方式：____

　　1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1.6工程質(zhì)量：______

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：_____。

　　本價款為包干價，除本合同明文規(guī)定以外，不因任何原因做任何調(diào)整。

　　第二條 甲方工作

　　2. 1開工前 天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等條件，辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2指派 為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 總監(jiān)理工程師，其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方 份。

　　2.4協(xié)助乙方保障周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。

　　2.7____________________。

　　第三條 乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，需要乙方二次設(shè)計的工程，由乙方提供經(jīng)甲方確認的施工圖紙和作法說明 份，并擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定，二次設(shè)計費已包含在合同價款中。

　　3.2指派 為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　3.7_________________。

　　第四條 關(guān)于工期的約定

　　4. 1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，如果乙方能夠做到的，不應(yīng)拒絕。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工24小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

　　第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5. 1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制訂的與本工程項目有關(guān)的.施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到本合同約定的質(zhì)量標準，達不到約定標準的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　第六條 工程價款支付

　　6. 1本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款。

　　序號 付款次序 付款金額 占合同價款 百分比 付款時間或付款條件

　　說明：若第一次付款為定金或預(yù)付款，應(yīng)在＂付款時間或付款條件＂欄中注明

　　6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

　　第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　7. 1 本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)或由甲方指定的材料、設(shè)備（見附表件二《甲供材料設(shè)備一覽表》和附件三《甲控材料設(shè)備一覽表》），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，保管費已包含在合同價款中。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8. 1甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范，否則，由此導(dǎo)致的有關(guān)部門不批準、不驗收或造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失和法律后果。

　　第九條 獎勵和違約責(zé)任

　　9. 1甲方不按本合同約定的時間支付工程款，每逾期一天，按應(yīng)付工程款總額的千分之三向乙方支付違約金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同價款千分之三的違約金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　9.3工程質(zhì)量達不到本合同約定的質(zhì)量標準，乙方應(yīng)無償返工或修復(fù)，因此而延誤的工期不予順延，乙方承擔(dān)9. 條逾期交工的責(zé)任。

　　9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹文物不變損害，否則應(yīng)照價賠償。

　　9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.7未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責(zé)。

　　9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第十條 爭議的處理

　　10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。

　　第十一條 其他約定

　　___________________。

　　第十二條 附則

　　12.1 本工程需要進行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。

　　12.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

　　12.3本合同履行完成后自動終止。

　　12.4附件

　　（1）工程項目一覽表

　�。�2）甲供材料設(shè)備一覽表

　�。�3）甲控材料設(shè)備一覽表

　�。�4）施工圖紙或作法說明

　�。�5）會議紀要

　�。�6）設(shè)計變更

　�。�7）工程預(yù)算書

　　（8）其他

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵編： 郵編：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　戶名：

工程合同 篇3

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系

　　1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。

　　4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當由岳陽設(shè)計院承擔(dān)。

　　5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責(zé)任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進出場單。

　　另外，與協(xié)議履行相關(guān)的`證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當承擔(dān)不利的后果。

　　四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務(wù)所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程合同 篇4

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定及本工程的特點，為明確甲乙雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任。甲乙雙方在平等互利、誠實信用的原則下協(xié)商一致，達成如下合同條款，以便共同遵守。

　　一、工程概況：

　　工程名稱： 工程地點：

　　二、承包工程的`內(nèi)容：

　　按甲方大合同、同步。

　　三、工期：

　　開工日期： 竣工日期：

　　四、付款方式：

　　完工

　　第一次付款，付款比例為已完工工程量的70%，每月按工程量的70%支付工程款，主體封頂后付到工程量的95%，其余5%為保修金，保修金期滿________年內(nèi)付清。

　　五、結(jié)算方式：

　　同甲方大合同同步。

　　六、工程進度結(jié)算：

　　6.

　　1、乙方辦理工程結(jié)算，以甲方質(zhì)監(jiān)部門出具符合合同約定的質(zhì)量要求的憑證才準予辦理，按面積計算。

　　6.

　　2、甲乙雙方預(yù)決算由審計部門共審為準。

　　6.

　　3、如按期付不清工程進度款，甲方應(yīng)向乙方做出以下承諾：按合同工程進度工期10天內(nèi)支付工程款，如甲方不按時支付工程款所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)。

　　6.

　　4、保證金合同簽訂后，乙方一次性向甲方打如萬元，基礎(chǔ)完工后，退保證金。甲方向乙方返還50%的保證金，工程完成本項目封頂，返還全部保證金。

　　七、工程質(zhì)量：

　　按照符合國家規(guī)定的工程質(zhì)量驗收標準進行驗收，達不到合格，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、安全：

　　8.

　　1、本工程安全目標：杜絕重大傷亡事故，乙方必須對施工人員買保險一份。

　　8.

　　2、乙方不遵守甲方要求指令，造成的人員傷亡事故，由乙方全部負責(zé)和法律刑事責(zé)任。

　　九、文明施工：

　　9.

　　1、現(xiàn)場材料應(yīng)按照甲方施工平面布置圖指定的位置整齊堆放，乙方應(yīng)隨時將施工垃圾從施工作業(yè)面清運至施工現(xiàn)場內(nèi)甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活設(shè)施應(yīng)保持整潔和衛(wèi)生。

　　9.

　　2、如乙方不聽從甲方指定，甲方有權(quán)罰款。

　　9.

　　3、如甲方按時不能開工，以及施工證件不全，造成停工由甲方負責(zé)一切責(zé)任，注明一切施工手續(xù)由甲方辦理。 本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字生效，并附甲乙雙方身份證復(fù)印件一份，雙方各執(zhí)合同具有同等效用。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇5

　　業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯(lián)系電話：

　　施工隊(以下簡稱乙方)：聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的`態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、工程概況

　　工程名稱：。

　　二、工程量、價格

　　1、單價：元/m2。

　　2、工程款：元。

　　3、如需要增加工程量洽談。

　　三、付款方式：現(xiàn)金付款。

　　四、設(shè)計

　　甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。

　　五、材料、水電由甲方提供。

　　六、工期

　　從年月日起至年月日止，工期為天。

　　七、材料運輸

　　甲方負責(zé)材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。

　　八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。

　　九、如因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，由乙方無償維修。

　　十、此工程出現(xiàn)任何安全事故，由乙方承擔(dān)。

　　十一、合同爭議

　　出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商，協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同范本02-04

建筑工程工程合同04-08

實用工程工程合同 工程協(xié)議書03-07

新版建筑工程工程合同04-13

標準建筑工程工程合同04-21

工程合同[精選]07-23

工程合同07-20

(精選)工程合同08-03

【經(jīng)典】工程合同07-28

工程合同（精選）07-28