當前位置：聚優(yōu)網(wǎng)>實用文>合同范本>工程合同

工程合同

時間：2023-08-17 08:44:32 合同范本我要投稿

拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
裝飾工程合同推薦度：
工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
相關推薦

工程合同（必備10篇）

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的工程合同10篇，希望能夠幫助到大家。

工程合同（必備10篇）

工程合同篇1

　　合同編號：___________

　　施工合同發(fā)包方（甲方）：______________________

　　住所地址：____________________________________

　　聯(lián)系方式：____________________________________

　　手機號（bp機號）：____________________________

　　施工合同承包方（乙方）：_______________

　　合同編號：___________

　　施工合同發(fā)包方（甲方）：______________________

　　住所地址：____________________________________

　　聯(lián)系方式：____________________________________

　　手機號（bp機號）：____________________________

　　施工合同承包方（乙方）：______________________

　　單位地址：____________________________________

　　法定代表人：__________________________________

　　工程監(jiān)理人：__________________________________

　　聯(lián)系電話：____________________________________

　　工程設計人：__________________________________

　　聯(lián)系電話：____________________________________

　　工程項目經(jīng)理：________________________________

　　聯(lián)系電話：____________________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：

　　第一條工程概況

　　1．1 工程地點及面積：_______________________________________

　　1．2 工程造價：￥_________元，大寫（人民幣）：______________

　　1．3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。

　�。�1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1．4 工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　3．1 甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　3．2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）；

　　3．3 施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條甲方義務

　　4．1 開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；

　　4．2 開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

　　4．3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；

　　4．4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；根據(jù)有關部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；

　　4．5 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收；

　　4．6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。

　　第五條乙方義務

　　5．1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

　　5．2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；

　　5．3 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　5．4 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；

　　5．5 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場；

　　5．6 因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；

　　5．7 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條工程變更

　　6．1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調(diào)整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔；

　　6．2 合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；

　　6．3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條材料的提供

　　7．1 由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔；

　　7．2 由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提；

　　7．3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據(jù)實際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；

　　7．4 除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。

　　第八條工期延誤

　　8．1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

　�。�1）工程量變化和設計變更；

　�。�2）不可抗力；

　　（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；

　�。�4）甲方同意工期順延的'其他情況。

　　8．2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　8．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

　　8．4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條質(zhì)量標準

　　9．1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第項標準驗收：

　�。�1）《gb50210-XX建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

　�。�2）《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

　�。�3）其它驗收標準：________________________________

　　9．2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：

　�。�1）可向成都市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解；

　�。�2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。

　　第十條工程驗收和保修

　　10．1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

　�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；

　�。�3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件八：工程驗收單）。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；

　　10．2 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件九：工程結(jié)算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。

　　第十一條工程款支付方式

　　11．1 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：

　�。�1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：

　�。�2）支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)

　�。�3）其他支付方式：_________________________________________

　　11．2 工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應在工程結(jié)算單（見附件九：工程結(jié)算單）上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

　　11．3 甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結(jié)清后，乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。

　　第十二條違約責任

　　12．1 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；

　　12．2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；

　　12．3 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；

　　12．4 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　12．5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

　�。�1）向_________仲裁委員會申請仲裁；

　　（2）向人民法院起訴。

　　第十四條幾項具體規(guī)定

　　14．1 工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；

　　14．2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_________元，（此費用不在工程款內(nèi)）；

　　14．3 施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；

　　14．4 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_____點_____分至_____點_____分；下午_____點_____分至_____點_____分。

　　第十五條附則

　　15．1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；

　　15．2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份；

　　15．3 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字（蓋章）后生效，三方各持一份；

　　15．4 合同履行完后自動終止；

　　15．5 本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權(quán)益。

　　15．6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　第十六條其它約定條款：_________________________________________

　　甲方（簽字）：_______________ 乙方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________ 委托代理人（簽字）：_________

　　_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

　　家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：______________

　　委托代理人（簽字）：_________

　　聯(lián)系電話：___________________

　　_________年_______月_______日

工程合同篇2

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！� 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。

　　本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的.具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

　　二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引

　　《中華人民共和國民事訴訟法》

　　第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

　�。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　�。ǘ┮勒辗梢�(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構(gòu)申請仲裁；

　�。ㄈ┮勒辗梢�(guī)定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

　�。ㄋ模⿲Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣�，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　�。ㄎ澹⿲ε袥Q、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

　�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；

　　（七）判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。

工程合同篇3

　　甲方：乙方：

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范，經(jīng)過甲乙雙方充分協(xié)商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

　　一、工程地點及名稱

　　1、工程地點：

　　2、工程名稱：

　　二、承包內(nèi)容價款以及工期

　　1、承包內(nèi)容污水站全部土建工程

　　2、工程造價一次性包死。

　　3、工程工期：自開工內(nèi)完成承包全部承包內(nèi)容。

　　三、付款及質(zhì)量

　　1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

　　2、工程質(zhì)量：合格

　　四、甲方責任：幫助乙方解決水源電源，協(xié)助乙方解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

　　五、乙方責任，嚴格按照施工圖及相關規(guī)范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規(guī)定，承擔因為安全和質(zhì)量造成的責任和費用。

　　六、保修期及質(zhì)保金。

　　1、保修期：發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計六個月。

　　2、質(zhì)保金：承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質(zhì)保金付清自行失效。

　　甲方：乙方：

　　簽字：身份證號：

　　日期：日期

　　小工程承包合同協(xié)議書范本二

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）立合同單位：

　　承包方（以下簡稱乙方）

　　為了明確責任，按質(zhì)、按量、按時完成任務，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂如下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內(nèi)容：

　　四、工程總造價：

　　五、質(zhì)量等級：

　　六、工程工期：

　　第二條承包方式

　　本工程采取下列第項方式承包。

　　1、按施工圖預算加簽證、加政策性調(diào)整結(jié)算；

　　2、包工不包料；

　　3、包工包料。

　　如采取全部包干金額，一般不得調(diào)整。但遇設計變更或政策性調(diào)整引起設備、材料價格的調(diào)整及人力不可抗拒的自然災害，可調(diào)整合同工程價格。

　　第三條價款支付與結(jié)算

　　一、工程款支付方式：

　　二、由于工程設計變更而引起的工程量增減，價格按相關定額進行增減，按實結(jié)算。

　　三、工程結(jié)算依據(jù)

　　第四條工程變更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意變更設計。如確需變更時，雙方協(xié)商，簽證協(xié)議后方可變更。

　　第五條工程驗收

　　一、工程竣工后，雙方組織有關人員及時驗收。

　　二、工程竣工驗收后，甲方方可使用。未經(jīng)驗收而使用則視為合格工程。

　　第六條保修條件及期限

　　保修期個月，在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應由乙方無償保修（因甲方使用不當及人為損壞，不在無償保修范圍內(nèi)）

　　第七條雙方責任

　　甲方：

　　一、工程開工前，應交給乙方施工圖紙份，地質(zhì)勘察報告份，并組織原設計單位向乙方進行技術(shù)交底和圖紙會審。

　　二、做好施工區(qū)域內(nèi)“三通一平”（水通、電通、路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作。

　　三、確保乙方施工中的工作、生活環(huán)境，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)當?shù)厝罕婈P系。乙方：

　　一、根據(jù)甲方按合同提供的建設工程文件、圖紙、資料和有關規(guī)定等，及時編制施工方案，做好各項施工準備工作；

　　二、負責施工現(xiàn)場布置，指定電源、水源、道路和材料堆放位置；

　　三、嚴格按照施工圖和技術(shù)說明書進行施工，確保工程質(zhì)量。按合同規(guī)定時間，如期完工并交付驗收，如遇不可抗拒因素，合同工期順延。

　　第八條違約責任

　　乙方的責任：

　　一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、工程未按合同規(guī)定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造價萬分之付違約金。

　　甲方的責任：

　　一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應付的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失；

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的`停工、窩工、返工、倒運，人員和機械設備調(diào)遷，材料和構(gòu)件積壓的實際損失；

　　三、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔責任；

　　四、乙方驗收通知書送達3日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金；

　　五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關逾期付款方法規(guī)定的延付金額每日萬分之償付乙方賠償金。

　　第九條安全、文明施工

　　乙方應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　乙方應文明施工，加強建設工程施工現(xiàn)場管理，保障施工順利進行。

　　第十條附則

　　一、雙方協(xié)商同意的有關修改建筑設施變更文件、洽商記錄、會議記要以及資料圖表等，也是本合同的組成部分；

　　二、甲方指定為工地代表；乙方指定為工地代表。

　　三、本合同未盡事宜，雙方另行解決。

　　四、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。

　　甲方（簽章）乙方（簽章）

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　電話：電話：

　　年月日

工程合同篇4

　　拆房發(fā)包方：（以下簡稱甲方）拆房承攬方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等規(guī)定，對范圍內(nèi)的所有建筑物、構(gòu)筑物實施統(tǒng)一拆除。經(jīng)雙方協(xié)商，為明確雙方職責，保證拆房工作順利進行，簽訂合同如下：

　　一、拆房工程項目：

　　1、拆房工程范圍：

　　2、拆除房屋建筑面積約平方米，具體以拆遷協(xié)議面積為準，按本合同確定的單價結(jié)算。

　　二、合同價格：

　　確定拆除舊房建筑面積單價為元/平方米，合計總價人民幣元，大寫人民幣：。結(jié)算時拆除舊房面積按實際調(diào)整。

　　三、付款方式：

　　區(qū)塊內(nèi)房屋拆除完畢，經(jīng)結(jié)算后乙方應一次性付清。

　　四、合同工期：

　　1、本工程自年月日開始拆房，各單體建筑物（構(gòu)筑物）拆除工期自拆遷戶簽約騰空后，一個月內(nèi)完成。其中單家獨院房屋在十五天內(nèi)完成，公寓式房屋在三十天內(nèi)完成。情況特殊的在簽訂合同時另行協(xié)商。

　　2、施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協(xié)商延長工期。

　　五、拆房要求：

　　1、乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據(jù)合同確定的紅線范圍內(nèi)及甲方指定的`實施拆除作業(yè)，包括所有建筑、構(gòu)筑物及一切設施，拆至室內(nèi)地坪面止，并將建筑垃圾清運完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有，由乙方自行處理。

　　2、房屋拆除開工前，施工單位應編制拆除工程施工組織設計（包括施工方案及安全技術(shù)措施計劃），并報管理單位審批備案；應落實項目負責人，技術(shù)負責人、安全管理人員花名冊并報管理單位備案；乙方在拆除現(xiàn)場必須設置現(xiàn)場辦公室，并建立安全生產(chǎn)管理責任制，明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標和安全職責。

　　3、乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針，施工項目負責人和技術(shù)負責人要現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)，如有事離開時，必須有1—2名施工管理人員（持有上崗證）留在拆房現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)。

　　4、拆除工程現(xiàn)場必須設置圍護封閉。在市區(qū)主要路段、交通要道兩

　　側(cè)，圍護高度不得低于2.5米，圍護應做到清潔整齊、無破損，不得有礙市容觀瞻。

　　拆除工程二層以上必須搭設腳手架，在市區(qū)主要干道兩側(cè)和居民住宅周圍進行拆除工程，必須采用鋼腳手架和密目式安全網(wǎng)封閉形式，必要時搭設防護隔離棚。

　　5、乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險，保險單送管理單位效驗備案。無保險者一律不得拆房。

　　6、乙方必須首先對種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設施、障礙物進行清理或清除，并設置明顯的警告牌，清除各類事故隱患，確保拆房施工現(xiàn)場的安全。

　　7、進入施工現(xiàn)場，必須頭戴安全帽，腳穿勞保鞋，高空作業(yè)不準疲勞作業(yè)并應系好安全帶，進入危險區(qū)域應采取嚴格的防范措施。不準酒后從事拆除作業(yè)。

　　8、拆除工程作業(yè)一般自上而下，按順序進行，不得立體交叉拆除作業(yè)；拆除時應先拆除非承重結(jié)構(gòu)，后拆除承重結(jié)構(gòu)；拆除欄桿、樓梯和樓板、腳手架應與同層次整體拆除進度相配合。

　　9、做好現(xiàn)場文明施工，房屋材料必須堆放整齊，周圍道路溝管暢通，不準亂占馬路和人行道，嚴格執(zhí)行門前“三包”制度，瓦礫雜物不準散置馬路，要每日清鏟干凈。

　　10、從承接拆房施工任務至拆房完畢經(jīng)甲方驗收合格并移交甲方前，乙方對施工現(xiàn)場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現(xiàn)拆房人員或其他人員人身傷亡事故，一切責任均由乙方承擔，與甲方無涉。

　　11、拆房施工人員必須遵紀守法，不準行兇斗毆，不準聚眾，不準違反治安管理規(guī)定，服從統(tǒng)一管理。

　　六、違約責任：

　　1、乙方承接的拆房工程不得轉(zhuǎn)包，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，由此造成損失的，均由乙方承擔經(jīng)濟和法律的全部責任。

　　2、甲方交付乙方單體建筑物（構(gòu)筑物）被拆房屋鑰匙后，乙方應立即組織人員進場施工。如乙方三天內(nèi)不組織人員進行施工，甲方扣除乙方違約金1000元；如乙方七天內(nèi)不組織人員進場施工，甲方扣除乙方違約金3000元外，并可另安排施工隊伍進場施工，所需拆房費用由乙方承擔。

　　七、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　八、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。

　　甲方（簽字蓋章）乙方：（簽字蓋章）

　　代表：負責人：

　　年月日

工程合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：拆除工程二、工程地點：

　　三、承包內(nèi)容：

　　四、承包形式：乙方包工包料

　　五、工程總造價人民幣(大寫) ( 元)。

　　第二條施工準備

　　一、甲方：

　　1、區(qū)域以外的“三通一平”，負責施工區(qū)域以外進場道路的暢通。

　　2、開工前三日內(nèi)由甲方對拆除區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、煤氣進行斷離。

　　二、乙方：

　　1、負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水、電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

　　2、組織施工管理人員、材料、施工機械進場;

　　3、編制施工組織設計或施工方案、施工總進度計劃;

　　4 、按照建筑物爆破規(guī)范要求做好煙囪爆破的安全防護措施，并按有關法規(guī)要求辦理相關手續(xù)。

　　第三條工程期限

　　一、該項工程工期為天(日歷天)，自年月日開工至年月日竣工驗收。

　　二、開工前天，乙方向甲方發(fā)出開工通知書。

　　三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：不可抗力的因素而延誤工期。

　　第四條工程質(zhì)量：

　　一、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑拆除工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。

　　二、乙方在施工過程中必須遵守下列條款：

　　1、必須對拆除區(qū)域進行圍護，拉運垃圾車輛必須加蓋篷布，垃圾不得沿路拋灑;

　　2、在施工時必須加強安全管理，對于在施工過程中發(fā)生的一切不安全及人身傷亡事故均由乙方負全責，甲方不承擔任何責任;

　　3、拆除工程所產(chǎn)生的建筑垃圾，由乙方按照環(huán)保要求自找垃圾排放點，并自行清理;

　　4、乙方在實施房屋拆除時，必須對鋼窗、鋼門、暖氣片、管道、甲方留用的設備及工業(yè)廠房上的預制鋼混屋架、鋼混屋面板完整拆除，運送至甲方指定位臵進行堆放;

　　5、按照附表規(guī)定及乙方拆除的部分設備及建筑鋼筋折價處理給乙方，其折價款為1700元/噸;噸位計量以甲方計量磅單為準。

　　第五條建筑材料、設備的供應

　　該項拆除工程所需的材料、設備均由乙方采購。

　　第六條工程價款的結(jié)算與支付

　　一、本合同造價結(jié)算方式：

　　承包價：綜合總價承包，同時扣除折價處理給乙方的廢舊設備及拆除建筑物的`鋼筋折價款：工程總造價=

　　二、乙方在該項工程竣工驗收合格后日內(nèi)，將竣工結(jié)算文件送交甲方審查，甲方在接到結(jié)算文件日內(nèi)審查完畢;

　　三、工程竣工驗收合格后，甲方按照審計后的工程總造價乙方給甲方正式稅票進行結(jié)算，一次付清。

　　第七條工程驗收

　　工程竣工驗收，以國家頒發(fā)的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及甲方要求為依據(jù)。

　　第八條違約責任

　　乙方的責任：

　　一、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，每遲延一天向甲方支付合同價款5%逾期違約金;

　　二、承包人有下列情況之一者，承包人自愿向發(fā)包人支付該項工程總價款10%的違約金：

　　1、在接到甲方的開工令后7日內(nèi)未進場施工;

　　2、無視甲方的書面警告，不履行合同規(guī)定其義務;

　　3、不經(jīng)甲方同意，私自分包。

　　甲方的責任：

　　一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失。

　　二、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　三、乙方驗收通知書送達10日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金3%。

　　第九條糾紛解決辦法

　　執(zhí)行本合同發(fā)生爭議后，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意向合同簽約地人民法院提起訴訟。

　　第十條附則

　　一、本合同正本一式四份，副本一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)正本兩份、副本一份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。三、本合同簽訂后，如發(fā)生變更，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　甲方： (蓋章)：

　　乙方： (蓋章)

　　年月日：

工程合同篇6

　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址： _______________________________________________

　　2.施工內(nèi)容：_____________________________________________________

　　3.委托方式：___________________________________________ 。

　　4.工程開工日期：______年_____月______日

　　5.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元

　　第三條：保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條：違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2.在保修期內(nèi)乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務，如有違約應按合同總金額5%支付違約金。

　　第五條：爭議解決

　　1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。

　　2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向xx區(qū)人民法院提起訴訟。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)： (簽章)

　　乙方：(簽章)

　　住所地址：企業(yè)地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________

　　委托代理人：___單位：___ 住所地址：____聯(lián)系電話：_____

　　承包方(以下簡稱乙方)：_________

　　法定代表人：__注冊地址：___聯(lián)系電話：_____

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____ 室。

　　1.2住房結(jié)構(gòu)：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。

　　1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料

　　1.4總價款：___元，大寫(人民幣)：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5工程期限____天; 開工日期____天____月___日; 竣工日期____天___月____日;

　　1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　第二條施工單位資格

　　乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條材料供應

　　3.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條工程質(zhì)量

　　4.1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　4.2本工程由___方設計施工方案。

　　4.3甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 4.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　4.6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由___部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第五條工程驗收

　　5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單);

　　5.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見附表九：工程結(jié)算單);

　　5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。

　　第六條工程款支付方式

　　6.1雙方約定按下列第___種方式支付工程款： (1)本合同簽訂后，開工前____至___日，甲方支付相當于總價款____%的工程款; (2)完成____%的工程量之日后的.___日內(nèi)，甲方支付相當于總價款___%的工程款; (3)竣工驗收后___日內(nèi)，甲方支付相當于總價款____%的工程款。 (4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6.2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　6.3雙方款項往來，均應出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。

　　6.4竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的____%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭__年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第七條有關安全生產(chǎn)和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第八條工程監(jiān)理

　　8.1本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。

　　8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。

　　8.3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務。

工程合同篇7

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　簽定時間：年月日

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關規(guī)定，為明確雙方在工程施工過程中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內(nèi)容：自動報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)及防火卷簾

　　四、工程造價：萬元整( 元)

　　第二條施工準備

　　一、甲方：協(xié)助乙方安排現(xiàn)場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負責。

　　二、乙方：乙方協(xié)助甲方火災自動報警項目的消防建審工作，乙方應提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。

　　三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發(fā)生的一切不安全事件由乙方負責。

　　第三條工程期限

　　根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要。

　　第四條工程質(zhì)量

　　一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關規(guī)范、標準及現(xiàn)場實際施工;

　　二、乙方保證承包范圍內(nèi)的工程通過當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門的驗收;

　　三、工程用消防設備產(chǎn)品需具有產(chǎn)品檢測報告、產(chǎn)品合格證。

　　第五條工程價款的支付與結(jié)算

　　合同簽定之日甲方預付工程款元整( 元)，材料進場后付給乙方總工程款的 %，工程完成總工程量的%時付給乙方總工程款的%，

　　工程完工后甲方應付給乙方總工程款的 %，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應付給乙方總工程款的 %，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的` %，留 %作為質(zhì)保金。

　　第六條工程驗收

　　工程竣工報當?shù)叵辣O(jiān)督部門驗收，乙方負責協(xié)助甲方整理有關報驗收資料。

　　工程在一年質(zhì)保期內(nèi)提供免費維保服務(人為因素除外)，質(zhì)保期滿后乙方可以對本系統(tǒng)工程進行有償維保服務。

　　第七條違約責任

　　一、乙方的責任：工程質(zhì)量不符合規(guī)定負責賠償修理或返工，費用自理;

　　二、甲方的責任：未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任，應賠償由此給乙方造成的損失。

　　第八條附則

　　一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;

　　二、本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協(xié)議具有同等法律效應。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇8

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　設計人(以下簡稱乙方)：

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方對本合同工程的幕墻進行施工圖設計，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程設計合同》文本(GF-20xx-0209)及其它有關規(guī)定，為明確雙方權(quán)利、責任、義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂：

　　1.1 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》

　　1.2 國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。

　　1.3 建設工程批準文件。

　　第二條設計依據(jù)

　　2.1 發(fā)包人給設計人的委托書

　　2.2 發(fā)包人提交的基礎資料

　　2.3 發(fā)包人提供的其他相關資料

　　2.4 設計采用的技術(shù)標準：《高層民用建筑設計防火規(guī)范》、《建筑抗震設計規(guī)范》、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》、《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》、《金屬與石材幕墻工程技術(shù)規(guī)范》、《建筑玻璃應用技術(shù)規(guī)程》、《玻璃幕墻光學性能》、《建筑幕墻物理性能分級》

　　第三條合同文件的優(yōu)先次序

　　構(gòu)成本合同的文件可視為是相互說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據(jù)如下優(yōu)先次序來判斷：

　　3.1 合同書

　　3.2 發(fā)包人要求

　　3.3 有關設計事宜的函件第四條本合同設計項目的內(nèi)容乙方對項目進行幕墻設計，設計費按元/m2收取;甲方選擇乙方優(yōu)先參加發(fā)包人的施工招標工作，如果設計人中標，本合同的設計費作為乙方的優(yōu)惠條件，免收設計費，自動轉(zhuǎn)為工程預付款(進度款)的一部分，并在工程預付款(進度款)總額中抵扣。

　　第四條發(fā)包人應向設計人提交的有關資料及文件

　　第五條設計人應向發(fā)包人交付的設計資料及文件

　　第六條設計費及支付方式

　　第七條雙方責任

　　7.1 發(fā)包人責任：

　　7.1.1 發(fā)包人按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)，向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性負責。

　　7.1.2 發(fā)包人負責組織設計交底。

　　7.1.3 發(fā)包人變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計錯誤，設計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費，但是同設計人自身原因，造成設計修改或返工的除外。

　　7.1.4 發(fā)包人應為派赴現(xiàn)場處理有關設計問題的.工作人員，提供必要的工作條件。

　　7.2 設計人責任：

　　7.2.1 設計人應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提供的設計要求，進行工程設計，接受發(fā)包人和相關設計院及審圖公司對圖紙的審核。按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設計資料，并對其負責。

　　7.2.2 設計合理使用年限為50年。

　　7.2.3 設計人按合同第四條、六條規(guī)定的內(nèi)容向發(fā)包人交付資料及文件。

　　7.2.4 設計人交付設計資料及文件后，按規(guī)定參加有關的設計審查，并根據(jù)審查結(jié)論負責對不超出原定范圍內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設計人按合同規(guī)定時限交付設計資料及文件，負責向發(fā)包人及施工單位進行設計交底，處理有關設計問題和參加竣工驗收，設計人為本合同項目的服務期限至工程竣工驗收通過為止。

　　7.2.5 設計人在工程施工期間需派專人負責與施工方、發(fā)包人等相關單位進行配合與解決問題。

　　第八條違約責任

　　8.1 在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發(fā)包人已付定金;已開始設計的，發(fā)包人應根據(jù)設計人已時行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　8.2 發(fā)包人應按本合同第七條規(guī)定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額百分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權(quán)暫停履行下階段工作，并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發(fā)包人均按9.1條規(guī)定支付設計費。

　　8.3 設計人對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接損失部分的設計費，損失嚴重的根據(jù)損失的程度和設計人責任大小向發(fā)包人支付賠償金。

　　8.4 由于設計人自身原因，延誤了按本合同第六條規(guī)定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之二。

　　8.5 合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第九條其他

　　9.1 設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由設計人自行解決。本合同第六條規(guī)定設計人交付的設計資料及文件份數(shù)超過合同規(guī)定的份數(shù)，設計人另收工本費。

　　9.2 本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備，應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標。

　　9.3 發(fā)包人委托設計人承擔本合同內(nèi)容之外的工作服務，另行支付費用。

　　9.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。

　　9.5 本合同發(fā)生爭議，雙方當事人應及時協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)整，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁，雙方當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成仲裁書面協(xié)議的，可向工程所在地人民法院起訴。

　　9.6 本合同一式六份，發(fā)包人三份，設計人三份。

　　9.7 本合同自簽訂之日起效。

　　9.8 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關協(xié)議及雙方認可的來往傳真、會議紀要等均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，本著平等互利原則，甲、乙雙方協(xié)商就地暖工程事宜達成如下協(xié)議條款：

　　一、甲方同意將其建設的工地地暖工程施工承包給乙方。工程位于金川，工程建筑面積約平方米，按建筑面積元/平米計算，工程總造價約元，最后按完成實際建筑面積的工作量據(jù)實結(jié)算。

　　二、工程承包方式及內(nèi)容

　　1、承包方式：包工包料

　　2、承包內(nèi)容：

　　1提供PE-RT管材的檢驗報告，產(chǎn)品合格證。 ○

　　2乙方的資質(zhì)證書，上崗證、營業(yè)執(zhí)照。 ○

　　3)選用地熱材料，具本規(guī)格。 ○

　　A、分水器，國產(chǎn)全銅

　　B、過濾器，國產(chǎn)全銅

　　C、錫鉑紙、國產(chǎn)

　　D、卡釘，國產(chǎn)塑料U型卡釘

　　E、膠帶、綁絲、鋼釘、國產(chǎn)

　　F、隔熱層、選用國產(chǎn)保溫聚苯板，溶重厚度按設計要求

　　3、工期：自年月日開始進駐工地，工期根據(jù)甲方進度要求施工。

　　三、雙方責任

　�。�1）向乙方提供平整的地面（地面不應有任何物品及建筑垃圾）。

　�。�2）提前10天通知乙方施工日期，并在施工中協(xié)商各方面關系確保施工正常進行。

　　（3）提供地暖專用施工圖一套給乙方，組織施工前圖紙會審，進行技術(shù)交底。

　�。�4）保證地暖填充層按乙方要求及時回填（必須搭設跑道避免管材劃傷），回填不得使用振搗器。

　�。�5）豆石混凝土填充層的澆搗及找平層的施工由甲方負責，豆石粒徑不大于12mm，養(yǎng)護不少于48小時，在此期間或以后不得踢鑿填充層或契入任何物體。

　　（6）甲方提出設計變更，導致費用增加，由甲方負責費用。

　�。�7）為乙方在現(xiàn)場提供施工用房壹間，提供水、電、物料垂直提升機等配套便利。

　�。�8）負責竣工后的驗收工作。

　　2、乙方責任

　�。�1）接到甲方施工通知后，10日內(nèi)組織施工人員進入現(xiàn)場。

　�。�2）嚴格按照呼市建委有關規(guī)定施工，保證工程按時保持交工。

　　（3）負責“地暖”全部特料采購、送試。

　�。�4）指導土建澆注填充層及面層時，正確設置伸縮縫。

　　（5）安裝“地暖”做到文明施工。遵守甲方各項安全、施工、保安制度，服從甲方現(xiàn)場指揮。

　�。�6）提供“地暖”材料“PE-RT”地暖管DN20X2.3本白色管材，產(chǎn)品質(zhì)量達到國標GB/T18992、2-20xx標準：銅質(zhì)分（集）水器、過濾器等達到建設部關于地暖要求；保溫層鋪設容重 KG/立方米，厚度底層公分，標準層公分的聚苯乙烯泡沫板符合規(guī)范要求；不含填充物材料及施工費用，填充層由土建負責。

　�。�7）乙方承攬地暖工程按圖施工包括：地暖管道的鋪設；分水器的'供應安裝（不含熱計量表、傳感器等特殊設備）；地暖的調(diào)試，打壓，達到正常運行為止，如有新增內(nèi)容，據(jù)實結(jié)算。

　�。�8）乙方確保工程質(zhì)量、進度，如因乙方原因造成甲方打灰延誤由乙方負責承擔相應損失。

　�。�9）做好質(zhì)保期的維修工作。

　　四、工程質(zhì)量標準

　　1、乙方所施工“地暖”工程在正常使用條件下使用條件為供水溫度≤60度，工作壓力≤0.8Mpa。

　　2、在質(zhì)保期，由于甲方（含用戶）人為或不可抗力造成的地暖各部位損壞，乙方可給予修理，但責任和費用由甲方承擔。

　　3、乙方提供廠家產(chǎn)品的合格證，檢驗報告。

　　五、付款方式：

　　所有地熱工程完畢后于20xx年6月1日全部付清。

　　六、如乙方未按合同規(guī)定時間完工，乙方承擔由此造成的損失。

　　七、若甲方未按合同條款或其他原因條件造成工程延期，甲方承擔由此造成的損失。

　　八、本協(xié)議條款未盡事宜，雙方協(xié)商解決。雙方補充協(xié)議與本協(xié)議條款具有同等法律效力。如違約，在原告所在地法院解決。

　　九、本合同協(xié)議條款雙方簽字蓋章后生效。

　　十、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　代表：代表：

　　電話：電話：

　　年日月

工程合同篇10

　　工程承包人： (以下簡稱甲方)

　　勞務分包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、公正和誠實、守信用的原則，鑒于已經(jīng)簽訂施工總承包合同，雙方就勞務分包事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　一、勞務分包工作對象及提供勞務內(nèi)容

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　分包范圍：施工圖范圍內(nèi)的清包工。

　　二、分包工期： 開工，竣工，總工期天，每推遲一天罰款壹百元(雨天順延)，提前一天獎勵壹佰元，獎懲兌現(xiàn)。

　　三、工程質(zhì)量標準及進度要求

　　乙方必須嚴格按照施工圖紙及現(xiàn)場規(guī)范施工，執(zhí)行現(xiàn)行建筑安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范，工程質(zhì)量必須達到合格等級。

　　乙方必須保證充足的勞動力并按照甲方進度計劃施工，確保工期。

　　四、承包價格及結(jié)算方式、付款方式

　　土建部分人工、機械、工具、鐵絲、釘、扎絲、腳手架、電碴壓力焊對接、植筋錨固、抽排水、基槽開挖及回填夯實(不含電費、外運土及土源)，按每平方米元計算，建筑面積為平方米，總價元。場地內(nèi)的所有材料裝卸、堆放、轉(zhuǎn)運、模板、支撐、方木、施工機械的租用、進退場、安裝、拆卸、維修和文明施工、安全施工等(安裝、裝飾另附分包價款)。結(jié)算方式：首付工程款萬元，第一層頂柱梁板砼澆筑完畢付萬元;第二層頂柱梁板砼澆筑完畢付萬元;余下的萬元經(jīng)竣工驗收合格后，一月內(nèi)付清(如拖欠工程款除按超過銀行存款利息付款外，乙方有權(quán)投訴)。

　　五、獎懲措施

　　乙方在施工過程中，工程質(zhì)量必須達到合格，否則處以工程承包價格10%的罰款。乙方必須按照甲方的.施工進度計劃施工，在施工過程中進行節(jié)點考核，不按時完成，每推遲一天，罰款100元。工程滯后三天或者進度節(jié)點工期滯后一周的，甲方有權(quán)無條件更換施工隊伍，并不再支付本期的人工費(節(jié)點工期另附，見施工進度橫道圖)。因乙方施工管理不善或者造成因工程質(zhì)量返工事故處理等導致工期延誤時，施工工期不順延。施工過程中間驗收及隱蔽工程驗收;因乙方所做工程質(zhì)量達不到合格要求，造成的費用及工期延誤由乙方自行負責。

　　六、甲方的權(quán)利和義務

　　1、提供相應的施工圖紙一套，編寫詳細的施工組織設計，完成各項報表。

　　2、檢查驗收工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、施工進度。

　　3、按時提供施工材料。

　　4、甲方在檢查工程質(zhì)量時如發(fā)現(xiàn)達不到驗收標準時，有權(quán)加以制止，并責令其整改，嚴重者令返工重做，由此發(fā)生的材料浪費及人工費用全部由乙方承擔。

　　5、乙方在施工過程中不服從甲方管理、指揮及文明施工方面違反操作規(guī)程的，甲方管理人員有權(quán)對乙方處以100-200元的罰款，并從本月支付工程款中扣除。

　　6、甲方應根據(jù)工程進度及時將材料采購到位，保證乙方不出現(xiàn)窩工現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)因材料不到位所造成誤工，經(jīng)甲方確認給予誤工補助。同時，乙方應提前24小時通知甲方供應材料，否則不予補助。

　　7、甲方要對各主要工序進行安全技術(shù)交底。

　　8、甲方人員經(jīng)常深入工地，加強對安全、質(zhì)量、材料及施工過程的監(jiān)督檢查和控制，指導施工工作。

　　9、完成竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續(xù)和竣工決算。

　　七、乙方的權(quán)利和義務

　　1、必須嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關工程質(zhì)量評定標準、規(guī)范。