當前位置：聚優(yōu)網(wǎng)>實用文>合同范本>工程合同

工程合同

時間：2023-10-11 08:39:29 合同范本我要投稿

工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
簡易工程合同推薦度：
拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
相關推薦

（實用）工程合同4篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的工程合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

（實用）工程合同4篇

工程合同篇1

　　發(fā)包方：xx有限公司（以下簡稱甲方）

　　施工方：xx有限公司宿州分公司（以下簡稱乙方）

　　為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：君悅學府項目二期14#、15#樓樁基工程

　　工程地點：宿州市金海三路和迎賓大道交叉口西南角

　　承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。

　　工程承包范圍：14#、15#樓樁基圖紙范圍內(nèi)的樁基工程施工的全部工序。

　　第二條工程工期

　　開工日期以甲方工程部所發(fā)開工通知為準。工程工期為45天日歷天數(shù)。

　　第三條工程質(zhì)量標準

　　乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范文件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質(zhì)量達到國家或專業(yè)質(zhì)量檢測評定標準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質(zhì)量達不到合格，由此造成甲方的經(jīng)濟損失均由乙方承擔。

　　第四條材料供應

　　乙方在預應力混凝土管樁進場的同時，應及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據(jù)。同時乙方應向甲方提供產(chǎn)品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質(zhì)量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。

　　第五條合同價款及付款方式

　　1。工程量及單價

　　1）、本項目工程量約：8310米（本工程總根數(shù)為277跟，樁長暫按30米）。

　　2）、預應力高強混凝土管樁（PHC），采用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，PHC—500（125）AB—C80：綜合單價按194元/米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質(zhì)的運輸、裝修、堆放，領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環(huán)境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。

　　3）、本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為10萬元（小寫：100000元），計入竣工結算。

　　2。付款方式

　　1）、本工程無預付款

　　2）、工程款支付，樁基成功后施工完畢后，甲方在十五個工作日內(nèi)付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結算完成后甲方付至結算價的95%，余5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收交付使用后15日內(nèi)付余下工程款（不計利息）。

　　3）、工程款支付時，優(yōu)先用君悅學府一套商品房作為工程款抵扣給乙方。

　　第六條竣工驗收及工程資料

　　1）、打樁完畢后，乙方應盡快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監(jiān)理單位及建設主管部門的竣工驗收�；娱_挖后3個日歷天內(nèi)，乙方提供全部工程資料給甲方。

　　2）、竣工資料乙方自行負責，按本工程所在地所管轄的質(zhì)監(jiān)站有關規(guī)定進行編制，并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數(shù)要求（不得少于三份，其中原件一份，復印件二份）。

　　第七條雙方責任

　　1。甲方責任

　　1）、應在施工前確保施工場地具備施工條件，負責辦理施工所需的各種證件及相關手續(xù)，并向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責。

　　2）、應在施工前提供圖紙一份，并組織乙方、設計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

　　3）、將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。

　　4）、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。協(xié)調(diào)處理好施工現(xiàn)場周邊的群眾關系，解決施工現(xiàn)場周圍群眾阻撓施工問題。

　　5）、甲方提前7日通知乙方進場

　　2。乙方責任

　　1）、按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由于施工不當造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔。

　　2）、服從甲方、監(jiān)理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在PHC管樁運輸過程中及到施工現(xiàn)場后的卸樁期間和施工期間發(fā)生的'一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔全部經(jīng)濟損失及法律責任。

　　3）、乙方必須無條件服從甲方施工現(xiàn)場統(tǒng)一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場，每延期一天罰款2000元，并視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉，從人員到設備合理組織，不影響工程的正常施工。

　　4）、乙方應嚴格按照標準、規(guī)定組織施工，隨時接受甲方、監(jiān)理人員及委派人員的檢查，把好質(zhì)量關。乙方加工的管樁送到施工現(xiàn)場的同時，應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質(zhì)量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。

　　5）、工程質(zhì)量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內(nèi)予以修復，直到符合驗收標準為止，質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項，并由乙方承擔由此產(chǎn)生的工程損失等一切費用。未經(jīng)報驗的工程質(zhì)量及工程量不予任何。

　　6）、乙方應按甲方的要求，每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。

　　7）、乙方應遵守國家、行業(yè)的法律、法規(guī)和相關要求，接受各方監(jiān)督，預防環(huán)境破壞，不斷改善施工環(huán)境。

　　8）、樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現(xiàn)超送現(xiàn)象，導致基礎變深或其他基礎處理費用，根據(jù)設計院處理意見及設計變更單，由甲方、監(jiān)理單位、建設單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發(fā)生的費用由乙方承擔。非乙方原因，由甲方、監(jiān)理單位、建設單位經(jīng)濟簽證處理。

　　9）、乙方在完成合同約定的全部工程后，應當無條件3天內(nèi)退場并及時清理場地內(nèi)的垃圾及臨設施，保持工程現(xiàn)場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。

　　第八條樁基中間驗收

　　1）、工程覆蓋前，如樁焊接質(zhì)量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗后立即通知甲方和監(jiān)理單位參加驗收，經(jīng)甲方代表和監(jiān)理在驗收記錄上簽字后方可繼續(xù)施工，甲方代表和監(jiān)理實行旁站跟蹤施工監(jiān)督管理。

　　2）、乙方必須按設計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現(xiàn)樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監(jiān)理單位，并保持現(xiàn)場狀態(tài)，因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔該爆樁的樁費（如樁偏位超出規(guī)范范圍需變更的一切費用由乙方承擔）。

　　第九條違約責任

　　1）、乙方未經(jīng)甲方許可停工，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件七日內(nèi)退場，雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結算，由此造成的一切損失乙方自行承擔。

　　2）、工期延誤或出現(xiàn)大質(zhì)量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完

　　成，或無力按質(zhì)量標準返修者，甲方有權責成乙方停止施工并終止合同。由此產(chǎn)生的質(zhì)量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔，甲方直接從乙方工程款中扣除。

　　3）、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金，逾期達十日，甲方有權解除合同。

　　4）、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范引起的工程質(zhì)量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權利。

　　第十條其他條款

　　1）、本工程發(fā)生的所有經(jīng)濟簽證須在發(fā)生之日起3天內(nèi)報送完畢，逾期報送的經(jīng)濟簽證均視為無效簽證。

　　2）、本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經(jīng)簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

　　3）、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協(xié)商解決，雙方協(xié)商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。

　　4）、本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)三份，本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　委托代表：委托代表：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　年月日

工程合同篇2

　　發(fā)包人(全稱、四川省金金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方) 承包人(全稱、王隆鑫(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方同意將本公司在巴中市通江縣鐵佛鎮(zhèn)開發(fā)建設的

　　一、工稱概況

　　1、工程名稱：鐵佛鎮(zhèn)

　　2、工程地點：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮(zhèn)

　　3、建設單位：四川省金金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　二、工程承包范圍：

　　1、工程承包方式：為包工包料。

　　2、工程承包范圍：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮(zhèn)

　　3、工程承包內(nèi)容為：鐵佛鎮(zhèn)

　　4、乙方進場施工前，甲方負責提前按設計要求將路基的土石方開挖、清邊撿底、碾壓夯實等基礎工作處理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影響乙方的正常施工，由此給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方負責。

　　5、景觀綠化工程、路燈安裝工程中人行道、休閑走廊、綠化、廣場、車站、路燈安裝等工程，單價在施工時甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

　　三、工程計價方式

　　1、工程量計算根據(jù)甲方提供的施工圖、乙方提交的竣工圖、工程聯(lián)系單、現(xiàn)場簽證和工程施工中相關文件等作為計量依據(jù)，工程量的計價方式為：①6m寬道路115萬元/km，②9m寬道路174萬元/km，③12m寬道路252萬元/km。該發(fā)包單價為不含稅單價(各種稅費由甲方承擔支付，因未計算在發(fā)包單價之中〉。

　　2、因甲方、設計方更改設計造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加寬、其余原材料漲幅超開工時10%等)，對增加部分按四川省20xx年清單計價定額中的市政工程相應項目按實計取執(zhí)行結算，綜合單價下浮5%(不計稅)。

　　3、乙方承包的價款里已包含施工管理、工程材料、機械、員工工資、技術措施、人員機械進場、文明施工、臨設等費用。

　　四、工程工期

　　1、本工程施工工期為：20xx年11月15日一20xx年8月15日，共270天。乙方必須在保證工程質(zhì)量的前提下按期完成。若因乙方原因導致的工期延期達2天以上，甲方將有權從第3天開始按每延期一天處罰1000元，罰款最多不超過工程造價的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切費用(人工費、材料費、機械費、資金利息及相關費用)由甲方負責賠償支付。

　　發(fā)生以下情況的，工期予以相應順延，給乙方所造成已完成工程量的損失的增加費用由甲方與乙方據(jù)實際情況協(xié)商定價處理。乙方并就類似情況發(fā)生3天內(nèi)，就延誤時間、內(nèi)容和發(fā)生的費用向甲方書面提出，甲方在2日內(nèi)給予答復，逾期答復視為同意。

　　(1)遇人力不可抗拒因素造成停工;

　　(2)停水停電原因造成停工的;

　　(3)甲方未能提供施工條件或施工配合的;

　　(4)甲方要求停工;

　　(5)工程進行設計變更或工程量變更的;

　　(6)其他非乙方原因造成停工的。

　　3、如因甲方人為所造成乙方損失的由甲方完全負責賠償，工期順延。

　　五、工程質(zhì)量標準

　　本市政道路工程的質(zhì)量驗收按現(xiàn)行瀝青道路工程質(zhì)量驗收標準驗收合格，如因乙方的材料或施工質(zhì)量問題，導致的工程質(zhì)量不能順利驗收，乙方應無條件返工處理至合格要求為止(如甲方認定的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題由甲方負責〕。

　　六、合同總價款：

　　金額(大寫、約叁仟伍百萬元人民幣)，最終合同價款，根據(jù)實際完成工作量據(jù)實結算。￥：約35000000.00元

　　七、雙方權利和義務

　　1、甲方責任

　　(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。

　　(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。

　　(3)及時協(xié)助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內(nèi)簽復，3日內(nèi)未簽復視為甲方認可該簽證。

　　(4)負責辦好施工手續(xù)，需乙方協(xié)助的工作乙方應積極配合。

　　(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　(6)免費向乙方提供堆料場、道路、設備作業(yè)等場地。

　　(7)甲方應為乙方免費提供布置臨時設施的場地和臨水、臨電，乙方的員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方自行承擔。

　　(8)積極為乙方排除一切施工干擾，社會干擾及負責周邊關系的協(xié)調(diào)。2、乙方責任

　　(1)全面履行施工合同，嚴格按現(xiàn)行標準、規(guī)程、規(guī)范和設計要求組織施工，嚴格履行質(zhì)量、安全、文明施工，工期及合同要求，確保正常施工。

　　(2)負責其施工機具、設備和人員調(diào)配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工需要，人員調(diào)配投入計劃必須合理，現(xiàn)場管理力量必須滿足正常施工管理要求。

　　(3)全力配合有關部門對施工現(xiàn)場的各項檢査和監(jiān)督管理等。

　　(4)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

　　(5)乙方在施工時發(fā)生安全事故應立即組織搶救，并保護好現(xiàn)場，即刻上報。甲方應積極主動配合乙方處理一切事故責任，屬于乙方造成的一切責任由乙方全部承擔，由乙方負責一切經(jīng)濟責任和法律責任，甲方不負責任何經(jīng)濟責任和法律責任。

　　(6)積極配合甲方工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制。

　　(7)乙方應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質(zhì)量、進度、效益的關系，保證人員安全，施工順利進行。

　　(8)乙方必須確保各種配備到位，并嚴格履行職責。

　　八、材料供應

　　本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的.材料由乙方按設計和有關質(zhì)量驗收標準要求自行采購，各種材料進場時經(jīng)甲方現(xiàn)場人員進行質(zhì)量檢驗合格后簽字同意方可使用，甲方檢驗認為不合格的應在材料進場2日內(nèi)向乙方及時出具書面意見，若甲方逾期出具書面意見或不及時進行驗收的，視為甲方驗收合格。

　　九、質(zhì)量驗收

　　甲方在收到乙方的竣工驗收申請后3日內(nèi)會同乙方進行質(zhì)量驗收。

　　十、工程擔保

　　雙方在簽訂合同后，乙方正式進場施工前，乙方向甲方指定銀行賬戶繳納100萬元(大寫：壹佰萬元正)人民幣作為合同履約保證金。

　　履約保證金退還：該100萬元保證金甲方于乙方正式完工后1周內(nèi)返還乙方(該項目僅為道路工程部分)，如果甲方無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工的和甲方未按合同約定支付工程款的，乙方已完成可施工部分，同樣甲方應在1周內(nèi)退還全部保證金，不計任何利息。

　　同時甲方承諾：若甲方不能按時向乙方支付應支任何一期工程款或遲延返還保證金，甲方應按照逾期支付金額的每日1%的標準向乙方支付違約金，并且，乙方有權要求甲方用該項目中已建成的商品房按施工同期銷售價打五折給乙方作抵扣處理，直至工程款全面結清。

　　十一、工程款支付

　　甲方按工程施工進度付清的方式向乙方撥付工程價款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石基礎鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第二批工程款支付：在乙方全面完成片石基礎鋪設時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石穩(wěn)定層鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第四次工程款支付：在水泥穩(wěn)定層全面完成時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第五批工程款支付：在完成瀝青道路面層鋪設的50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完成工程量工程款的80%;在瀝青面層全部完成時甲方向乙方支付下余本合同全部工程量工程款的80%;其余工程量工程款在工程竣工驗收合格，甲方于一周內(nèi)同乙方辦理完工程結算并支付乙方的所余工程價款。上述工程款支付節(jié)點是由于甲方原因導致工程進度無法達到工程款支付節(jié)點時(無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工、停工時)，乙方隨時有權要求甲方按已完工程量的工程款撥付和并將工程保證金的全額退還，甲方無條件進行款項支付和保證金的退還。同時甲方所支付的所有款項均匯到乙方指定賬戶上，在任何情況下不得變更。

　　乙方指定賬戶為：開戶名開戶行

　　開戶賬號

　　十二、違約金

　　雙方約定的違約金按1萬元/次處理，本合同另有約定或雙方另行協(xié)商的除外。

　　十三、合同生效

　　1、本合同于20xx年11月15日于通江縣公司訂立。

　　2、合同履行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應積極主動協(xié)商解決或請有關部門調(diào)解，調(diào)解不成，向工程所在地人民法院起訴。

　　3、本合同一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)貳份。

　　4、本合同由甲乙雙方責任人簽字、蓋章后即生效，工程款結清后失效。

　　發(fā)包人：(公章) 承包人(公章)

　　法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

　　身份證號：身份證號：

　　電話：電話：

　　開戶行賬號：開戶行賬號：

　　20xx年十一月十五日

工程合同篇3

　　一、名詞解釋（20’）

　　要約邀請工程建設招標工程試車 FIDIC 保留金

　　二、選擇題（30’）

　　1、在進行工程招標時，發(fā)出的投標邀請不得少于（）家？

　　A.2 B.3 C.4 D.5

　　2、建設工程物資采購合同應采用（）形式訂立。

　　A.口頭B.書面C.口頭或書面D.口頭、書面或其他

　　3、由承攬人按照定做人的具體要求，用自己的物料制成約定的成品或半成品交付給定做人，定做人支付報酬的合同稱為（）

　　A.承攬合同B.加工合同C.服務合同D.定做合同

　　4、某單位受業(yè)主委托與供貨商簽訂鋼材供應合同時，事先必需從委托單位取得（）后，簽訂的供貨合同才對委托單位產(chǎn)生法律效力。

　　A.鋼材需求計劃B.履約保證書C.訂貨單D.委托授權書

　　5、訂購 300 噸散裝水泥的訂貨合同，到貨檢驗后發(fā)現(xiàn)供貨數(shù)量少于合同約定的數(shù)量，但短少數(shù)額在合同約定的合理磅差之內(nèi)。此時應（）。

　　A.由于數(shù)量短少，按賣方違約對待，要求其支付違約金

　　B.按實際到貨數(shù)數(shù)量支付價款

　　C.按合同約定的 300 噸水泥支付價款

　　D.由于數(shù)量不足，拒絕支付全部款項

　　6、材料采購合同中規(guī)定，如果逾期交貨，買方不再需要的，則（）。

　　A.可隨時退貨

　　B.雙方協(xié)商共同承擔經(jīng)濟損失

　　C.應在接到賣方交貨通知后 15 天內(nèi)通知賣方

　　D.應在接到賣方交貨通知后 10 天內(nèi)通知賣方

　　7、采用公開招標方式進行材料采購，使用于（）采購合同。

　　A.大宗材料B.專用材料C.計劃供應材料D.預定材料

　　8、任何工程設備必須（）后方可運至現(xiàn)場。

　　A.業(yè)主的書面許可 B.監(jiān)理工程師的書面許可

　　C.承建商的書面許可D.建設主管部門的批準

　　9、以下不屬于標底的編制內(nèi)容的是（）。

　　A.標底編制說明B.標底價格計價書 C.標底附件D.工程量清單

　　10、業(yè)主投�！敖ㄖこ桃磺须U”時，他應在保險合同內(nèi)列明（）為被保險人。

　　A.業(yè)主 B.承包商 C.工程師D.業(yè)主和承包商

　　三、簡答題（20’）

　　1、工程合同管理有哪些特點？

　　2、違約責任與締約過失責任有什么區(qū)別？

　　3、物資設備采購合同與大型設備采購合同的主要區(qū)別？

　　4、指定分包商和一般分包商的區(qū)別？

　　四、案例分析題（30’）

　　20xx年5月6日，蘭太實業(yè)有限責任公司（以下簡稱蘭太公司）與鑫藍建筑公司（以下簡稱鑫藍公司）簽訂了建設工程施工合同。由鑫藍公司承建蘭太公司名下的多功能酒店式公寓。為確保工程質(zhì)量優(yōu)良，蘭太公司與天意監(jiān)理公司（以下簡稱天意公司）簽訂了建設工程監(jiān)理合同。

　　合同簽訂后，鑫藍公司如期開工。但開工僅幾天，天意公司監(jiān)理工程師就發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場管理混亂，遂當即要求鑫藍公司改正。一個多月后，天意公司監(jiān)理工程師和蘭太公司派駐工地代表又發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在嚴重問題。天意公司監(jiān)理工程師當即要求鑫藍公司停工。令蘭太公司不解的'是，鑫藍公司明明是當?shù)刈罹邔嵙Φ慕ㄖ髽I(yè)，所承建的工程多數(shù)質(zhì)量優(yōu)良，卻為何在這項施工中出現(xiàn)上述問題？

　　經(jīng)過認真、細致地調(diào)查，蘭太公司和天意公司終于弄清了事實真相。原來，蘭太公司雖然是與鑫藍公司簽訂的建設工程合同，但實際施工人是當?shù)氐囊恢]有資質(zhì)的農(nóng)民施工隊（以下簡稱施工隊）。施工隊為了承攬建筑工程，掛靠于有資質(zhì)的鑫藍公司。為了規(guī)避相關法律、法規(guī)關于禁止掛靠的規(guī)定，該施工隊與鑫藍公司簽訂了所謂的聯(lián)營協(xié)議。協(xié)議約定，施工隊可以借用鑫藍公司的營業(yè)執(zhí)照和公章，以鑫藍公司的名義對外簽訂建設工程合同；合同簽訂后，由施工隊負責施工，鑫藍公司對工程不進行任何管理，不承擔任何責任，只提取工程價款5%的管理費。蘭太公司簽施工合同時，見對方（實際是施工隊的負責人）持有鑫藍公司的營業(yè)執(zhí)照和公章，便深信不疑，因而導致了上述結果。

　　蘭太公司認為鑫藍公司的行為嚴重違反了誠實信用原則和相關法律規(guī)定，雙方所簽訂的建設工程合同應為無效，要求終止履行合同。但鑫藍公司則認為雖然是施工隊實際施工，但合同是蘭太公司與鑫藍公司簽訂的，是雙方真實意思的表示，合法有效，雙方均應繼續(xù)履行合同；而且，繼續(xù)由施工隊施工，本公司加強對施工隊的管理。對此，蘭太公司堅持認為鑫藍公司的行為已導致合同無效，而且本公司已失去了對其的信任，所以堅決要求終止合同的履行。雙方未能達成一致意見，蘭太公司遂訴至法院。

　　（1）如果你是法官，你認為蘭太公司和鑫藍公司哪一方能勝訴？為什么？（5’）

　�。�2）試分析敗訴一方未能勝訴的法律依據(jù)。（25’）