- 涂料家裝施工合同 推薦度：
- 家裝施工的合同 推薦度：
- 家裝施工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
家裝施工合同范本
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的家裝施工合同范本，希望能夠幫助到大家。
合同編號：_______________
______年___月___日
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：____________
住址：____________
聯(lián)系方式：____________
承包方（以下簡稱乙方）：____________
住址：____________
聯(lián)系方式：____________
依照《_____》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭裝飾的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭裝飾工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程基本情況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程面積：
4、工程期限：
開工日期：______年___月___日；
竣工日期：______年___月___日。
二、工程價款
總工程款：本合同總工程款根據(jù)《裝修工程工程預(yù)算表》定為_元人民幣整（￥：___________），實際結(jié)算以合同價格（具體內(nèi)容在乙方進場施工過程中根據(jù)實際填寫并由甲方與乙方指定人員共同確認）為準
三、工程圖紙
乙方設(shè)計師完成的施工圖必須由甲方審圖，經(jīng)甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。
乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工（安裝）。
甲方向乙方提供設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、設(shè)計方各執(zhí)一份。
四、材料供應(yīng)
1、本工程所需，按報價單規(guī)定應(yīng)由甲方自購的施工材料，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程開工之日前三天內(nèi)由甲方采購供應(yīng)到工地現(xiàn)場，采購數(shù)量由乙方提供，如因乙方計算不準確導(dǎo)致材料浪費并超出規(guī)定時間不能退回給商家，由此造成甲方的損失由乙方承擔，如材料數(shù)量不夠，由甲方補夠，工期不變。甲方供應(yīng)材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
2、乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料，沒有甲方簽字確認，不支付費用。
3、甲方如果要求更換不同檔次或品牌的材料，則根據(jù)市場價格作差額增減補貼。在施工過程中，如原定材料缺貨時，乙方可在甲方認可下更換由公司指定的相同質(zhì)量的材料。
4、乙方采購的材料，如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料原價格的三倍補償給甲方。
5、乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、工程款支付方式
1、合同簽定后，在乙方進場（以發(fā)出開工報告為準）開始施工后5個工人日內(nèi)，甲方向乙方支付工程造價的30%作為備料款。
2、工程完成50%以上（即在天花布線完成、墻面裝修完成一半以上），甲方向乙方支付工程造價的20%的工程款；工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾準備驗收工作），甲方向乙方支付工程造價的20%；工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工資料，甲方審核無誤后，甲方向乙方支付工程造價的20%工程款。
3、工程全部完工驗收后二個月內(nèi)，甲乙雙方按實際工程量進行結(jié)算。甲方留下總造價的10%作為裝修質(zhì)量保證金，其余余額應(yīng)在二周內(nèi)支付給乙方。
六、工程工期
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、甲方未按約定完成工作影響工期，工期順延。
3、乙方責任不能按期開工或無故停工影響工期，工期不順延。
4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工______小時以上（累計計算），按一天順延工期。
5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
6、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或_____部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
8、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
七、工程質(zhì)量及驗收
本工程質(zhì)量標準應(yīng)達到國家質(zhì)量評定的優(yōu)良等級。
隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方收到乙方通知后，五天內(nèi)甲方或甲方組織的有關(guān)部門進行驗收。驗收期為兩天，如甲方不能按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認。
八、安全生產(chǎn)和防火
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
九、維修約定
1、本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為______個工作日。
2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題，乙方實行有償維修。
3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時，乙方實行_____。
十、違約責任
1、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方違約金______%。
2、如非乙方過錯造成的其它不可預(yù)見的原因造成工期廷誤，甲方確認后工期可順廷。
4、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的材料、家具、陳設(shè)或其它物品，如有損壞，乙方應(yīng)照價賠償。
5、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責。
6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責并承擔責任。
十一、爭議解決
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_____種方式解決：
1、向_______________委員會申請_____；
2、向___________人民法院起訴。
十二、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽章）：____________
委托代理人：____________
聯(lián)系電話：_________
_______年____月____日
乙方（簽章）：____________
法定代表人：____________
聯(lián)系電話：_________
_______年____月____日
附件：
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書（經(jīng)甲乙方共同簽字確認）共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表
5、其他：本合同共_____頁
�。ǜ郊�
____________________________工程裝修預(yù)算書
序號
項目名稱
單位
數(shù)量
合計
材料及共計說明（包括備注）
1
2
3
4
5
6
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
（附件）
____________方提供裝飾裝修材料明細表
金額單位：________元
材料名稱
單位
品種
規(guī)格
數(shù)量
單價
金額
供應(yīng)時間
供應(yīng)至的地點
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
【家裝施工合同】相關(guān)文章：
家裝施工合同范本02-05
家裝施工的合同范本02-13
涂料家裝施工合同范本04-09
家裝施工合同范本11篇02-05
家裝施工合同范本(11篇)02-05
家裝施工合同范本10篇02-05
家裝施工安全協(xié)議書11-01
裝修家裝合同02-28