建筑施工合同精選15篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,很多場合都離不了合同,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編為大家整理的建筑施工合同,希望對大家有所幫助。
建筑施工合同1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規(guī)的相關規(guī)定,甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方,本著公開、公平、公正的原則,經甲、乙雙方共同協(xié)商,特訂合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:廣元市利州區(qū)工農鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址:千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內容:基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規(guī)模:大小住戶約40戶左右。
二、工程造價和付款方式:
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎余土,砼振動棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式:
、俨挥韪督痤~;
②中途按工程進度的工程量可借支;
、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r的80%;
④工程竣工,經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額,減去借支和已付工程款、保修金后,30日內付清余款。
三、工程質量:合格。
四、工程保修金:甲方按總造價的3%計算,扣除乙方所承擔工程的質量保修金,等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石),攪拌機組織進場,一次性向乙方提供斗車五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付,施工的各種技術指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的.施工圖紙,變更通知單進行施工。
2、合同簽訂后,乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。
3。乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規(guī)章制度進行管理和文明施工,并嚴格按照安全生產紀律、操作規(guī)程進行管理和施工,嚴禁酒后上班等,如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過程中,如不按施工圖、變更通知、現行規(guī)范規(guī)定施工,所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現場施工時,堅持文明施工,以人為本,密切同甲方和業(yè)主配合,并和當地領導、父老鄉(xiāng)親搞好團結,服從領導管理,使施工能夠順利進行。
七、單方違約:按總造價的5%進行罰款。
八、本合同一式同等的法律效力,待工程余款付清后自動失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同2
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)規(guī)定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程范圍:
三、合同工期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災害除外。
四、質量標準:達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規(guī)范。
五、合同價款:本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發(fā)包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣 元整(¥: 元)。
六、工程款的結算及支付:
本協(xié)議所涉及工程款的支付:采用無預付款方式,承包人按照本協(xié)議要求完成施工任務后,向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗收合格和簽字認可,并通過相關程序審批后,由發(fā)包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務:
(一) 發(fā)包人
1、開工前向承包人提供現場的'水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監(jiān)督等人員參加圖紙會審,并由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規(guī)操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
(二) 承包人
1、按招投標文件和主體工程合同條款規(guī)定及國家相關規(guī)定辦理工程建設過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續(xù),并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續(xù)接和臨時設施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規(guī)定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發(fā)生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發(fā)包人概不負責。
5、工程完工后,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發(fā)包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規(guī)范要求施工,隨時接受發(fā)包人、監(jiān)理機構和質量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協(xié)議時,承包人以現金的方式交納履約保證金 萬元(¥:萬元)到發(fā)包人帳戶。依據本次的招標文件規(guī)定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發(fā)包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質量要求:參照主體工程合同條款執(zhí)行。
九、違約責任:參照主體工程合同條款執(zhí)行。
十、本協(xié)議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發(fā)包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協(xié)議的補充文書,與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,公證人面軍執(zhí)一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經合同方共同協(xié)商解決。
發(fā)包人簽章:(公章) 承包人(公章)
年 月 日
建筑施工合同3
甲方:
乙方:
甲方將位于創(chuàng)興印務有限公司伙食團位置,建蓋職工自住用房的建設施工工程,經雙方協(xié)商承包給乙方,并經雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議:
一、工程形式:
1、此次建房的'施工承包方式為乙方包工不包料,材料由甲方供給,乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備,甲方提供用電用水,施工人員吃住由乙方自理;
2、乙方在施工過程中應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負責任,以甲方無關;
3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說明,建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋,但必須要保證建蓋房的安全性。
二、工程價格和承包內容:
建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團改造的住房及過道),甲方將包括挖基礎、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂的建筑施工全部包工,承包給乙方(其中包括:貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛(wèi)生間設施安裝,如:蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網、水表、電表等)。乙方施工承包單價為每平方米170元,預算總價40970元,最終工程結算總價按實際完工建筑面積計算。
三、施工要求:
1、基礎根據地質要求開挖深度;
2、嚴格按建筑施工規(guī)范施工;
3、乙方必須保證施工質量和安全,完工后由甲方按照施工規(guī)范進行驗收,如質量出現問題,乙方應重新修繕至符合甲方要求為止,并賠償給甲方所造成的損失費用;
4、施工工期自簽訂合同之日起50天內完成,因天氣原因造成停工影響可按工期延遲,若延誤工期,則每天按200元處罰。
四、付款方式:
開工之日付總價的20%;屋頂完成付總價的20%;驗收合格后支付結算總價,扣除原預付款和10%的質保金;10%的質保金待驗收交付使用后三個月內無質量問題則一次性付清。
五、其它:乙方應提供相應收據(普通收據或發(fā)票),并配合甲方處理支付款業(yè)務。
六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,本合同一式二份,甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協(xié)商補充合同。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同4
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
經甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區(qū)景觀工程,簽訂以下協(xié)議:_________
一、工程內容
_______平米等工程(詳見施工圖紙)。
二、工期
1、開工日期:_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、工程合同價款
經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、施工期間甲方負責乙方施工現場內發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本工程無預付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:_________支付次數分五次支付。
3、四角亭a亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
(1)四角亭b亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
。2)四角亭c亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
(3)廊架c完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
。4)防腐木地板完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
4、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
5、工程全部完工后三個月內,付工程總費用(總價,包括業(yè)主認可的簽證、變更)10%。
6、扣留工程總費用(含業(yè)主認可的簽證、變更費用)10%為質保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為3.41%)。
六、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的'事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。
甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期,質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算,期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定
1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關系協(xié)調,以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡,協(xié)調現場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
簽名:_________(甲方) 簽名:_________(乙方)
簽訂日期:______年_________月_________日 簽訂日期:_______年_________月_________日
建筑施工合同5
甲方(戶主):住址:
乙方(承包人):住址:
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、承包方式:包工不包料。
二、承包價:按每平方米元計算,本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。
三、付款方法:工程開工甲方預付元,結構結束(屋面蓋好)預付元,余款年春節(jié)前結清。
四、工期:開工日期為農歷月日(月日)開工,施工日歷天天即年月日竣工。
五、質量:乙方施工中應注重質量,施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改,如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理:施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全,如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務:
甲方:
、賾WC建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方:
、儇撠熃ㄖ┕さ.垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建筑材料進場時間乙方應提前通知甲方提供,否則甲方不負有責任。
、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同6
一、建筑施工合同中管理費
。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人
最高人民法院(20xx)民抗字第10號案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當事人已經取得的非法所得!薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定:“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書! 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得,充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價,立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場,保證建筑工程質量,進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案,十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費,系違法分包所得,是典型的非法所得,無論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒有法律依據,應當予以收繳。
最高人民法院審理認為:根據《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當事人已經取得的非法所得!鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳,目的在于平衡當事人之間的利益關系,及時制裁違法行為,進一步規(guī)范建筑市場,保證建筑工程質量,進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定,不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,依據《解釋》第四條對定,將非法轉包人已經取得的管理費,認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式,而是根據案件實際情況,以公平公正原則為基礎,以平衡各方利益為標準,做出了符合“個案平衡精神”的.合理判決。
。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院(20xx)民申字第1277號案件中,最高人民法院審理認為:本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效,合同自成立時起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效,故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用,不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調,原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元,并無不當。
最高人民法院(20xx)民申字第1635號案件中,最高人民法院審理認為:原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數,參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況,按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據無效合同的處理原則,認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作,依據民法中的公平原則,酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分,從而參照合同約定確定管理費數額,而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用,從而酌定實際施工人管理費數額。
。ㄈ└鶕^錯原則確定管理費數額
最高人民法院(20xx)民申字第861號案件中,最高人民法院審理認為:20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定:乙方(余松堅、黃澤喜)按工程實際結算總價的22%扣繳甲方(中太公司)的工程管理費、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質為轉包合同,應認定為無效,中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用,屬違法所得,不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款;盡管此約定是當事人真實意思表示,但合同被認定為無效后,如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇;一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款,法律依據不足,本院不予支持。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據我國《合同法》第五十八條規(guī)定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。”上述案件中,非法轉包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯,最高人民法院根據過錯責任原則,依據法院自由裁量權確定管理費數額。
。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院(20xx)民申字第1078號案件,最高人民法院審理認為:對管理費,從二審查明的案件事實來看,雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此,實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支,屬于工程價款的一部分,即使合同無效,雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此,二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費,并無不當。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規(guī)定:“建設工程施工合同無效,但是建設工程竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持!鄙鲜霭讣,涉案合同雖然無效,但是路航公司實際履行了管理義務,該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格,雙方參照合同結算工程價款時,亦應當參照合同約定按實結算管理費。
(五)尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院(20xx)民申字第1522號案件中,最高人民法院審理認為:《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當事人已經取得的非法所得!备鶕鲜鲆(guī)定,人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中,因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費,且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據,二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協(xié)議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發(fā)包人支付價款的合同,是建設工程的主要合同,同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方,雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經營管理中發(fā)生的,或者應當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經費、工會經費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用,在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用,貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用,結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同7
甲方:_______________
乙方:_______________
施工協(xié)議書武陽xx麗園小區(qū)四角亭景觀工程190000.00元(十九萬元整)
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________承德XX公司
承包方(以下簡稱乙方):_________
經甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區(qū)景觀xx工程,簽訂以下協(xié)議:_________
一、xx工程內容:_________
平米等xx工程(詳見施工圖紙)。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數量、要求施工。
二、xx工期:_________
1、xx開工日期:_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、xx施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、xx發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、xx工程合同價款:_________
經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料,必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、xx施工期間甲方負責乙方施工現場內發(fā)生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:_________
1、本工程無預付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給
該項工程款合同金額60%。四角亭b亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭c亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架c完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
2、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
3、工程全部完工后三個月內,付工程總費用(總價,包括業(yè)主
認可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費用(含業(yè)主認可的簽證、變更費用)10%為質
保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為
3.41%)。
六、xx工程質量要求:_________
1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、xx工程竣工驗收結算:_________
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、xx延期違約責任:_________
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,
則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、xx質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期,質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算,xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:_________
1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的`費用由甲方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安
全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關系協(xié)調,以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡,協(xié)調現場施工。乙方承建
的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止:_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲
方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決?裳a簽有關協(xié)議,xx補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一:_________
1、工程圖紙2、工程預算書
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
建筑施工合同8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方在_____________,建筑總面積約__________平方米,由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙,乙方負責包括:_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房,同時作好防滲處理。
三、承包價格
______元
四、付款方式:
工程竣工驗收后全部付清。
五、質量要求
乙應當按照甲方要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
六、注意安全
文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
七、工期要求:
二十天
八、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):_________________
乙方簽字(章):_________________
日期:_________________
建筑施工合同9
發(fā)包方:_________________(以下簡稱甲方)甲方身份證號:_________________
承包方:_________________(以下簡稱乙方)乙方身份證號:_________________
根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的建筑施工。經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。
一、工程名稱:_________________私有住宅樓一棟
二、承包范圍及內容:_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括:_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內外墻所有建筑材料的場內垂直運輸。
三、承包方式:_________________包工不包料。
四、包工工資:_________________按建筑面積每平方米190元(包括模板支撐施工用的`機械、墻體的粗裝修)。
五、面積計算:_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。
六、工程結算:_________________
。1)、其它項目結算:_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層,地板按元/平方米,其他費用均包括在面各積造價內。乙方不得無理要求補助其他費用。
七、工資支付:_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價的預付工資。粗裝修完工后再預付工資。
八、工程工期:_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月,裝修2個月,_____年_____月_____日完成主體,_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期,工期可往后順延。
九、甲方職責:_________________甲方在施工中及時提供各種建筑材料、并提供施工技術咨詢服務、提供施工圖紙二份及相關輔助資料,按是支付承包工資。
十、乙方責任:_________________
(1)、工程質量:_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理,在材料使用中鼓勵節(jié)約、杜絕浪費、保證質量。如乙方在施工中出現質量問題,乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養(yǎng)由甲方負責。
。2)、乙方在施工中應規(guī)范操作、安全施工,由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責,任何安全事故責任完全由乙方負責。
。3)、工期:_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養(yǎng)停工以外,正常施工期間乙方不得無故停工或退場,乙方無故停工或退場經甲方催促三次以上仍未復工,甲
方有權終止合同,另擇他人施工,原剩余工程款不得支付。
十一、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行商定。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字蓋章):_________________
乙方(簽字蓋章):_________________
_____年_____月_____日
建筑施工合同10
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方需建占地面積㎡。乙方負責泥工、木工、小工、模板、機械、腳手架等施工工具,由甲方提供建房材料,每平方米造價 元,計總價元,現經甲乙雙方協(xié)商達成合同如下:
第一條:范圍、原則
1、甲方將按建筑材料提供到建房地基,需要建材乙方必須提前向甲方告知。
2、乙方必須按圖紙施工,如有變動必須通知甲方協(xié)商,在施工過程中發(fā)現質量不合格,產生返工的一切工料費用由乙方負責。
3、從放樣落基日起乙方應在月內全部完工。
第二條:付款方式、結算方法
1、基礎完工付款 元;
2、第一層結頂付款 元;
3、第二層結頂付款 元;
4、第三層結頂付款 元;
5、結頂付款 元;
6、內墻粉刷完工付款 元;
7、外墻粉刷完工付款 元;
8、經甲方驗收合格后沒有質量問題,留質保金 元,質保金月內付清。
第三條:施工安全及管理
乙方在施工期內要做好安全施工,如有一切意外事故均由乙方負責,甲方不承擔任何法律和經濟責任。在施工期內水泥配比、攔料乙方負責交代手下做到攔料、水泥配比完好。
第四條:其他未盡事宜,經甲乙雙方商議解決。
第五條:此合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。雙方共同守信,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(戶主): 乙方(承包人):
(蓋章) (蓋章)
年 月 日
建筑施工合同11
目負責人:______(以下簡稱甲方)
承包單位:______(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況,經甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
一、工程名稱與地址:安順市第二看守所建設工程(安順市區(qū))
二、工程范圍與內容:本工程屋面、衛(wèi)生間及施工圖紙所示需做防水、屋面保溫部分。
三、承包方式:包工包料
四、材料:按施工圖紙要求。
五、工程造價:防水每平方米______元(大寫______元)(包含材料及人工費),屋面保溫每平方米______元(大寫______元)(包含材料及人工費)竣工后按實際面積結算。
六、工程期限:開工______年______月______日竣工______年______月______日(遇雨順延)
七、工程量:屋面防水、保溫各約______平方米,工程量以甲乙雙方現場收方實際數據為準。
八、結算方式:根據甲方與建設方簽定的施工合同撥款方式撥付工程進度款的______%,余下工程款待工程完工驗收合格交付建設方使用后,甲方除扣除質量保證金______%外一次性付清給乙方。質保金待質保期滿后一次性付清給乙方。
九、甲、乙雙方責權:
1、甲方應向乙方提供本防水工程的有關設計圖紙的書面材料,乙方應按設計標準及施工工藝施工,并經甲方開出的開工通知單。
2、甲、乙雙方應在本合同所屬范圍內施工前,共同對前道工序質量、現場施工條件進行驗收和勘察,對前道影響施工的條件由甲方負責解決。
3、甲方應為乙方施工所需庫房創(chuàng)造條件,乙方應尊重甲方的管轄權及有關規(guī)章制度,接受甲方的監(jiān)督管理,保證文明安全施工。
4、乙方應向甲方繳納按工程總造價______%的.履約保證金,在工程量完成______%后退還。
5、乙方應按規(guī)定向甲方提供施工單位的公司資質,相關人員復印件,及時向甲方匯報工程的進度、質量。甲方應對乙方進行工序、質量及時驗收。
6、工程保修期五年,質保期內因乙方施工或材料原因造成的滲漏,乙方接通知后立即組織施工人員在規(guī)定時間內趕赴現場進行維修,不取任何報酬,全力做好保修期內的服務工作。
7、乙方需做好施工隊伍的安全文明施工工作,乙方施工隊伍出現的一切安全問題由乙方承當。
8、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的.雙倍價款補償給甲方。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
十、其他約定:
1、材料進場乙方應提供材料復檢報告,檢測費用由乙方負責。
2、施工過程中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程,應按國家建筑防水標準執(zhí)行施工。
3、乙方應如期完成施工任務。施工期內因氣候影響,現場施工條件的限制,由甲、乙雙方及時協(xié)調,合同工期相應順延。甲方不按合同付款,從而影響工期,責任由甲方承擔。
4、施工期內,乙方人員應無條件服從甲方安全管理,但乙方應自行提高施工人員的安全生產意識,施工中如甲方安全設施不妥,乙方也沒有提出異議,施工所造成的傷亡,其經濟損失由乙方自負。
5、施工期間甲方可進行材料抽檢,在權威機構檢測的費用由甲方承擔。
6、未盡事宜,甲、乙方隨時協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,作為本合同附件。
7、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,本合同自簽訂之日起長期有效。
甲方:______ 乙方:______
地址:______ 地址:______
電話:______ 電話:______
______年______月______日______年______月______日
建筑施工合同12
合同編號:XXXXXXX
發(fā)包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間:XXXXXXX
簽約地點:XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式):XXXXXXXXXXXX
3、施工地點:XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期:
(1)開工:XXXX年XX月XX日;
(2)竣工:XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式:XXXXXXXX
6、工程質量標準:XXXXXXXX
7、工程價款:共計人民幣XXXX元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的XX%,計XXXX元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的XX%,計XXXX元;質保金XXX元,質保期滿后支付。
9、質保期:XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
、劢邮馨l(fā)包方的技術指導和質量標準要求;
、茇撠煱l(fā)包方提供料物及設備的保護;
、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發(fā)包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區(qū)別,有的.明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX
委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑施工合同13
建設單位: (以下簡稱甲方)
施工單位: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,法規(guī),遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就有關事項協(xié)商一致,訂立本合同書。共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包范圍
根據工程建設需要,甲方委托乙方全面負責XX企業(yè)展廳的建設施工,以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主,墻面填空氣磚,內外粉刷,正面玻璃幕墻。
三、工程承包方式:在甲方監(jiān)理的統(tǒng)一監(jiān)理和協(xié)調下,乙方包工包料,保證質量,保證工期,保證安全,保證文明施工及保證資質合格(資料確保甲方能通過質量驗收),不得分包,轉包。
四、合同工期:
乙方承諾將在簽訂本合同之日起 個日歷天內完成鋼結構工程施工。竣工日期為________年____月____日。
五、質量標準
本工程質量要求標準為:合格。
為此甲方要求乙方 所有建筑構建必須使用標準材,總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質檢部門驗收。
六、合同價款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發(fā)票及相應產生的各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更,總價不得調整;如有重大設計變更,總價5%以外可協(xié)商調整)本工程固定合同總價為 萬元整(即:人民幣 )
(1)以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2)如有重大變更雙方以簽字為結算依據。
七、付款方式
本合同簽訂后,土建完成一周內付工程預付款 萬元(總造價的10%)。鋼柱、鋼梁進場后一周內付工程款 萬元(總造價的30%)。墻面粉刷完成一周內付工程款 萬元(總造價的20%)。 工程完工后一周內付工程款萬 元(總造價的20%)。工程驗收合格后一周內付工程款 萬元(總造價的15%)剩余5 %做為質保金,即 萬元,________年后未出現質量問題時付清余款。
八、乙方承諾按照合同約定進行施工,并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。工程交工后________年內非因甲方人為造成的鋼結構工程質量問題,乙方負責維修;________年內乙方對所建工程的防水維修(人力無法抗拒的`因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務,只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方承諾,將全面履行合同的內容,如不能按期竣工,將自愿按2元每天向甲方承擔違約責任。如質量達不到要求,將自愿按50元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還承諾,上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質量問題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派 同志,乙方指派 同志為現場施工負責人,協(xié)調解決施工中有關問題。
十二、貫徹執(zhí)行國家安全生產有關規(guī)定,確保安全施工,施工中發(fā)生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責,未盡事宜,可協(xié)商解決,如發(fā)生爭議,可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時間:________年____月____日
合同訂立地點:
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包方(甲方): 承包方(乙方)
(公章) (公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人
建筑施工合同14
甲方:____________________________________
乙方:____________________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:____________________________________
工程地點:____________________________________
工程內容:____________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:_____________________面積為準
三、合同工期
開工日期:_________年_________月________日
坯房竣工日期:_________年_________月________日(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號
合同工期總日歷天數:_________年_________月________日
四、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延
1.設計變更和工程量增加;
2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
3.不可抗力自然條件;
五、工程竣工
乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責任。
六、工程質量標準:__________縣質量檢測局為準(不包括材料質量)。
七、合同價款
金額:建筑面積每平方米¥____________元×建筑面積的總平方米
工程預支款:¥____________萬元
竣工日付款:余下總金額的____________%
工程款結算:檢測工程竣工日后____________個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
八、組成合同的文件
1.本合同協(xié)議書
2.標準、規(guī)范及有關技術文件
3.圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的`暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
十一、甲方有權對乙方工程實施監(jiān)督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
十二、本合同正本______份,具有同等效力,由甲方乙方分別保存______份。
十三、合同生效
合同訂立地點:_________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
甲方(簽章):_________________________乙方(簽章):_________________
日期:___________年________月________日___________年________月________日
建筑施工合同15
甲方(建筑施工企業(yè)):_______________
名稱:_______________法定代表人:_______________
地址:_______________電話:_______________
乙方(農民工):_______________
姓名:_______________性別:_______________年齡:_______________文化程度:_______________
住址:_______________身份證號:_______________
甲乙雙方根據《勞動法》及《國務院辦公廳轉發(fā)建設部等部門關于進一步解決建設領域拖欠工程款問題意見的通知》規(guī)定,平等自愿、協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止或者____工作(工程)結束止。
二、工作內容甲方分配乙方在崗位擔任____職務(工種)。在正常情況下乙方應當完成生產(工作)任務,具體生產(工作)任務和質量標準為:
三、工作時間
1、甲方實行每日不超過8小時、每周不超過40小時工作制;如實行綜合計算工時或不定時工作制,由甲方報勞動保障行政部門批準后實行。
2、因生產工作需要,經協(xié)商安排乙方加班加點,甲方按規(guī)定支付工資。日加班不超過3小時,月加班不超過36小時。
四、勞動報酬甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資,每月日為發(fā)薪日。工資制度和分配形式按下列第項執(zhí)行:
1、實行計時工資制,乙方完成生產工作任務,每日工資元,每月工資元;
2、實行計件工資制,具體標準為:
五、勞動保護
1、甲方按照自治區(qū)人民政府的`規(guī)定參加工傷保險,乙方因工負傷、致殘、死亡依法享受因工傷亡待遇。
2、甲方為乙方提供符合國家、自治區(qū)有關勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生規(guī)定的作業(yè)場所和防護設施;
3、乙方遵守甲方的安全規(guī)定和操作規(guī)程,不得違章操作。
六、其他約定的事項
七、違約責任本合同具有效力,雙方應嚴格履行。一方違反本合同,應承擔違約責任;給對方造成經濟損失的,依法賠償相關損失。
八、因履行本合同發(fā)生勞動爭議,甲乙雙方均可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(章):________法定代表人(簽章):________
乙方(簽章):________
____年____月____日
鑒證機關(章):________鑒證人(簽章):________
____年____月____日
【建筑施工合同】相關文章:
建筑施工合同05-17
施工建筑合同10-12
建筑施工合同03-17
標準建筑施工合同03-25
新版建筑施工合同03-29
建筑施工合同【熱】10-11
建筑保溫施工合同08-14
【熱】建筑施工合同04-06
建筑施工安全合同04-01
建筑施工工程合同04-02