- 相關(guān)推薦
房展會展位裝飾裝修工程施工合同
隨著人們法律意識的建立,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編為大家收集的房展會展位裝飾裝修工程施工合同,希望能夠幫助到大家。
甲方:
乙方:
依照《民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程項目概況
1、工程項目名稱:
2、工程項目地點:
3、工程建筑規(guī)模:
4、包干工程范圍及內(nèi)容:房展會展位布置及拆除,包工包料
5、工程質(zhì)量等級:合格并保證通過甲方驗收(質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量驗收標準、邯鄲質(zhì)監(jiān)站要求及合同約定標準為準)。
二、工程期限:
______年______月______日 時前全部完工并負責(zé)打掃現(xiàn)場衛(wèi)生。
三、承包方式及價款
1、承包方式:(包工包料);
2、總工程款:
注:____________(1)本合同所涉及價款均為含稅價。
(2)本合同為一次性包死總價合同,此價款包含材料費、人工費、機械費、稅金、各種措施費等為履行本合同所發(fā)生的全部費用。
四、價款支付方式及合同內(nèi)容:
1、制作安裝完畢,驗收合格且房展會結(jié)束現(xiàn)場拆除完畢無任何質(zhì)量和安全問題辦理相關(guān)手續(xù)后付清合同價款。
2、本合同價款為上述工作內(nèi)容的全部工程量(包含工程圖紙確定的全部工程量)的總價款,合同總價一次性包死,不再另行追加合同價款。
3、因甲方設(shè)計變更致使工程量發(fā)生變化,甲乙雙方必須簽訂補充協(xié)議或者進行洽商變更,否則甲方有權(quán)拒絕支付變更部分工程款。
4、甲方付款前乙方應(yīng)提供項目所在地的稅務(wù)機關(guān)開具的與合同相符的合法有效的等額發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任,同時乙方必須按合同的約定繼續(xù)履行義務(wù),否則須承擔(dān)違約責(zé)任。由于結(jié)匯原因造成的延期付款不屬于違約責(zé)任,甲方無須承擔(dān)任何責(zé)任。
五、工地代表
甲方駐工地代表(工程師)姓名:
乙方駐工地代表姓名:
六、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、在合同簽訂后由乙方提供施工圖紙一套,經(jīng)雙方會審簽字確認。
2、組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底。
3、組織乙方確定水準點與坐標控制點,實行現(xiàn)場的技術(shù)交底。
4、協(xié)調(diào)施工場地及周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物等工作。
5、審核乙方所報的施工方案和進度計劃。
6、負責(zé)施工過程中對乙方的工程質(zhì)量、安全、文明施工和進度進行監(jiān)督和檢查。
7、有權(quán)要求乙方撤換由其派遣或雇傭的工作不能勝任、玩忽職守、工作不負責(zé)任的工作人員。
8、為乙方提供電源、水源,費用由乙方自行承擔(dān)。
七、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方自行雇用職工并負責(zé)支付其工資,并對其職工的行為負完全責(zé)任。
2、乙方在開工前(2天)向甲方提供施工方案、技術(shù)交底和施工進度計劃,經(jīng)甲方工程師確認后組織實施。
3、乙方自理水電費、保管費、房屋租賃費、食宿費等。
4、負責(zé)對施工范圍內(nèi)其它分項工程成品的保護工作,并承擔(dān)因防護不當(dāng)而引發(fā)的責(zé)任,造成損失的應(yīng)予賠償。
5、乙方接受甲方工程師的檢查、監(jiān)督。
6、在施工過程中發(fā)現(xiàn)實際與設(shè)計不符時,應(yīng)及時以書面形式通知甲方進行處理。
7、文明施工,遵守地方政府《文明施工管理規(guī)定》。
8、竣工(或合同終止)時按甲方要求運出其設(shè)備、剩余材料、垃圾及各種臨時設(shè)施,并保持整個現(xiàn)場整潔。
八、安全條款:
1、乙方按有關(guān)規(guī)定,須采取嚴格的安全防護措施,并承擔(dān)由于自身安全措施不利造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用;發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表;乙方承擔(dān)發(fā)生的費用和責(zé)任。
2、乙方自備機具、勞保用品及材料等必須是質(zhì)量合格,符合安全標準的產(chǎn)品,否則所發(fā)生的后果均由乙方承擔(dān)。
3、乙方聘用人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn),均持證上崗,杜絕一切安全事故發(fā)生。乙方承諾在承攬該工程過程中,乙方人員發(fā)生勞動爭議和工傷事故的,由乙方自行處理并承擔(dān)全部費用,與甲方無任何關(guān)系。
九、工期順延
因以下原因造成工程延誤,經(jīng)甲方工程師確認,工期相應(yīng)順延,不增加任何費用:
1、甲方工程師未能按協(xié)議約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行。
2、不可抗力。
十、 材料管理
1、乙方嚴格按施工圖紙和雙方約定的材料、設(shè)備和規(guī)格、種類、標準、數(shù)量和質(zhì)量進行采購。
2、乙方所有材料、設(shè)備進場后必須經(jīng)甲方工程師、成本控制部、檢驗合格并簽字認可后方可使用。其檢驗費用已包括在合同價款內(nèi),由乙方負擔(dān)。
3、工程所需設(shè)備、機具由乙方自行解決,其費用包含在合同價款內(nèi),不另行增加。
4、根據(jù)施工地要求需要復(fù)檢的材料及設(shè)備甲方須按相關(guān)要求無條件的進行復(fù)檢,其檢驗費用已包括在合同價款內(nèi),由乙方承擔(dān)。
5、所有乙方提供的主要材料,須經(jīng)甲方指定人員進行封樣。進行封樣后的材料,乙方才可以進行使用。若未進行封樣而擅自使用,一切后果由乙方承擔(dān)。
6、乙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并具有由有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。
7、如甲方對乙方提供的材料持有異議需要進行復(fù)檢的,檢測費用由甲方先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的,檢測費用則最終由乙方承擔(dān),并有權(quán)要求乙方進行更換材料,乙方應(yīng)向甲方支付5000元/次的違約金;如果材料經(jīng)檢測合格的,檢測費用則最終由甲方承擔(dān)。
十一、隱蔽工程和中間驗收
工程到達和具備隱蔽條件,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時內(nèi)以書面形式通知甲方工程師,由甲方組織驗收。經(jīng)驗收合格后,甲方工程師在驗收記錄上簽字,乙方方可隱蔽或繼續(xù)施工,驗收不合格,乙方在甲方工程師限定的期限內(nèi)修改后重新驗收,工期不予延長,逾期須承擔(dān)違約責(zé)任。
十二、竣工驗收
1、乙方在單項工程竣工前3日,應(yīng)將驗收日期以書面形式通知甲方,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,工期相應(yīng)順延。
2、竣工工程經(jīng)檢驗合格,從驗收之日起2天內(nèi)乙方向甲方移交完畢。
3、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應(yīng)向甲方提供以下條件:
①.增減工程變更的有關(guān)手續(xù)和其他洽商記錄;
、.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
、.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應(yīng)盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設(shè)計單位繪制竣工圖。
十三、質(zhì)量標準及保修條款
。ㄒ唬┵|(zhì)量標準
1、 裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應(yīng)當(dāng)嚴格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)的標準執(zhí)行。
2、裝飾裝修工程嚴格按照甲乙雙方約定的技術(shù)規(guī)范和材料要求執(zhí)行。
。ǘ┍P迼l款
1、本工程保修期5天。
2、質(zhì)量保修期自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格之日計算。質(zhì)量保修期內(nèi)因質(zhì)量問題或其他問題影響甲方或業(yè)主使用的,引發(fā)的所有直接、間接費用均由乙方承擔(dān)。
3、在保修范圍內(nèi),乙方在接到甲方保修通知2小時內(nèi)派人保修,超限不到甲方可委托他人維修,費用由乙方承擔(dān),甲方有權(quán)從應(yīng)付未付款中直接扣除維修費用。
4、如發(fā)生緊急搶修事故,乙方接到通知后,應(yīng)立即趕到搶修。
十四、違約責(zé)任
1、如因乙方原因未按合同約定日期竣工,逾期不超過1日的,乙方按5000元/日向甲方支付違約金;逾期超過1日仍未為竣工的,甲方有權(quán)解除合同,乙方按合同總價款20%向甲方支付違約金,并承擔(dān)由于工程逾期給甲方帶來的一切損失。(以上違約金累加計算)
2、工程竣工后,經(jīng)甲方有關(guān)部門驗收未達到合同約定質(zhì)量標準或未能通過的,乙方應(yīng)繼續(xù)改進直至通過甲方有關(guān)部門驗收,工期不予順延。同時乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并負擔(dān)由此引發(fā)的一切損失。
3、合同終止前,如乙方未嚴格履行協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)而造成的工程、財產(chǎn)損失和人身傷害,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任及所發(fā)生的費用。
4、因乙方管理不善已經(jīng)對工程進度、質(zhì)量帶來嚴重影響,但乙方又無有效的改善措施和方法,或甲方認為乙方的改觀措施和方法已不能挽回被動局面時,甲方有權(quán)終止合同,乙方應(yīng)無條件退場,甲方已支付的款項視為乙方最終結(jié)算款,給甲方造成的其他損失亦由乙方承擔(dān)。如甲方已付款項超出乙方完成的工程量的部分,由乙方于甲方終止合同之日起5日內(nèi)返還甲方。
5、乙方在施工中不得以甲方名義購買、租賃、賒欠、任何工程用材料、工具、機械、設(shè)備等,否則由此發(fā)生的費用償還責(zé)任由乙方負擔(dān)。
6、乙方在施工過程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因連續(xù)停工2個工作日以上的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)向甲方支付工程合同總價款的15%作為違約金,造成甲方工期延誤或其他損失的,乙方應(yīng)予賠償。
7、乙方不按時進場開工,在甲方發(fā)出書面通知后的5日內(nèi)仍不進場施工的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)向甲方支付工程合同總價款的10%作為違約金,造成甲方工期延誤或其它損失的,乙方應(yīng)予賠償。
8、乙方進場后,未履行完合同中途退場或拒不履行合同約定的其他主要義務(wù)的,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)向甲方支付工程合同總價款的15%作為違約金,造成甲方工期延誤或其它損失的,乙方應(yīng)予賠償。
9、乙方未經(jīng)甲方同意單方解除合同的,乙方應(yīng)向甲方支付工程合同總價款的15%作為違約金,造成甲方工期延誤或其它損失的,乙方應(yīng)予賠償。
10、甲方未按合同約定付款的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
十五、爭議解決方式:
在履行本合同時發(fā)生爭議可以雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的由甲方項目所在地人民法院裁決。
十六、合同生效與終止
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同共計陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份,均具同等法律效力。
2、本項目保修期滿,甲方返還質(zhì)量保修金后,本合同即告終止。
十七、附件
1、廉潔協(xié)議
2、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
3、工程量報價表;
4、效果圖
(以下無正文)
甲 方:___________ 乙 方:
法定代表人:_______ 法定代表人:_______
電話:___________ 電話:___________
傳真:__________ 傳真:__________
簽約日期:_________ 簽約日期:_________
簽約地點:________ 簽約地點:
開戶銀行:________ 開戶銀行:
賬戶:__________ 賬戶:
【房展會展位裝飾裝修工程施工合同】相關(guān)文章:
裝飾裝修工程施工合同04-11
裝飾裝修工程施工合同03-31
[優(yōu)秀]裝飾裝修工程施工合同02-24
店面裝飾裝修工程施工合同12-28
(優(yōu))裝飾裝修工程施工合同04-28
建筑裝飾裝修工程施工合同03-06
裝飾裝修工程施工合同15篇04-18
市住宅裝飾裝修工程施工合同04-10
家庭居室裝飾裝修工程施工合同04-01
住宅裝飾裝修工程施工協(xié)議02-20